甲方：

乙方：                                              

为了            合同段工程施工，发挥地方人力资源及专业施工优势，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，签订本施工合同。

一、工程概况

1、工程名称： 

2、工程地点： 

3、工程内容：K120+095～122+533路基土石方、桥涵及其附属工程；K122+533～123+000挡土墙、K122+886蒙子咀桥等。详见工程量清单。

二、工程工期

开竣工日期以业主规定日期为准，其中：阶段工期目标以业主和甲方施工计划为准进行考核。

三、工程价款

1、工程单价

（1）本工程实行单价合同，单价中包含完成本工程及缺陷责任期保修所需的工、料、机直接费，为完成本项目所需驻地建设、库房设置、材料场地设置、砼拌合站等 ，施工队伍调遣、机械设备进退场、承包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。

（2）100章费用

a 临时用地费用以业主批复数量为依据按实给乙方计量，乙方计量数额不得超过清单数额；

b临时供电费用根据施工任务分摊；

c路基、桥梁施工安全费用按乙方路基、桥梁计量工程量占本合同段路基、桥梁总计量工程量比例分摊，实际费用总额以业主批复为准，不足部分应按相应比例扣减；

d施工便道、便桥按实际施工图纸划分；

e100章其他所有费用归甲方所有。

（3）200章、400章中的暂定金额如有发生，以监理工程师批复金额给予计量，且不得超过业主清单中暂定金额总价乘以乙方投资占本合同段投资总额比例。

2、工程总价

本合同总价（暂定）￥99631334元人民币（大写：玖仟玖佰陆拾叁万壹仟叁佰叁拾肆元整人民币）；总价中包含甲方公司管理费、甲方管理费、税金、及其他一切为完成本工程所需的一切费用。

四.合同组成

1、本合同协议书；

2、甲方与业主签订的承包合同；

3、施工设计图（含变更）、标准、规范及相关的技术文件；

4、工程量清单及工程量清单说明（包含甲方总合同工程量清单及清单说明）；

5、补充协议、会议纪要、变更通知书及转发的发包单位相关文件及通知等。

上述文件均适用于乙方在本项目管理中约束性文件。上述文件互相补充，除技术规范与图纸中技术标准采用较高者外，若有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。

五、施工人员及设备

1、人员：现场负责人、财务负责人、技术负责人必须由合同法人签发委托书，以便办理施工管理及经济往来等工作。本工程所需的管理、技术、测试、后勤及施工人员等必须能满足施工的需要。

2、乙方必须按本工程内容及工期（包括总工期、分阶段工期等）配备足够的施工机械、设备、仪器。

3、乙方必须配备一台公务用车，用于施工期间接送监理及报验等。

4、乙方必须配备全套测量设备、仪器及现场检验所需的小型试验设备、仪器（如试模、灌砂筒、电子称等）。

以上人员、设备必须能满足施工需要，并根据业主、监理下达的施工计划适时增加，以确保各项工期安排的需要。

六、工程质量及验收

1、工程质量达到优良工程。

2、工程质量按照设计施工图及国家颁布的有关施工及质量验收规范进行验收。分部分项工程合格率100%，优良率95%以上，其中关键分部分项工程优良率达100%，单位工程达到优良等级；交工验收阶段质监部门评定合格，且评分在92分以上，竣工验收质量评定达到优良，且评分在90分以上。

3、隐蔽工程的验收

工程具备隐蔽条件的中间验收部位，乙方在按正常程序进行报验时，应及时通知甲方现场质检工程师，以便配合业主、监理或质检单位的验收工作。乙方必须确保验收工程的合格，否则期间发生费用均由乙方承担。

4、本工程的缺陷责任期为24个月。缺陷责任期结束后，工程进入保修期，保修期为60个月。

七、计量及支付

1、计量

1）乙方每月按监理规定时限提前3日将有效计量资料报甲方，由甲方汇总上报监理、业主。

2）乙方完成工程数量需经甲方技术部门审核后，由甲方计划部门办理计量，并经甲方总工程师、项目经理逐级批准，计量数量以业主批复数量为准，并以此作为乙方工程款支付的依据；合同数量为暂定数量，最终决算数量以业主批复数量为准。

2、工程款支付

1）工程预付款的支付：业主支付甲方工程预付款后7日内，甲方根据乙方人员、设备、材料及工程进度等情况，分阶段支付给乙方，支付前乙方向甲方提出书面申请，经甲方审核同意后支付给乙方，应支付乙方的预付款在第一次工程计量前次月支付完毕（若业主未支付，甲方有权拒付），若甲方发现乙方挪用资金，甲方不再支付预付款。已支付的预付款由甲方按业主扣除比例和方式进行扣回。

2）材料预付款：乙方应按业主、监理规定提供材料预付款证明资料，由甲方统一上报，材料预付款待业主支付给甲方后7日内，甲方根据批复的材料预付款按实计算乙方材料预付款金额，分阶段支付给乙方，支付前乙方向甲方提出书面申请，经甲方审核同意后支付给乙方，若甲方发现乙方挪用资金，甲方不再支付预付款。已支付的预付款由甲方按业主扣除比例和方式进行扣回。

3)路基、桥梁安全措施费:业主支付甲方路基、桥梁安全措施费后7日内，甲方根据业主批复的金额计算乙方金额，支付给乙方。由业主组织的安全培训学习及业主配发的资料或设施等发生的费用总额乙方承担40%，费用以为准。

4）甲方财务部门按乙方批准的计量工程款，扣除甲方公司收取的3%管理费、甲方管理费、税金及乙方使用甲方材料、设备款、已支付的各类款项及5%的工程质量保证金后支付给乙方，乙方应得款项在业主支付甲方工程款后7天内通过银行转账支付给乙方。月计量进度款支付给乙方工程款比例不得超过业主支付给甲方工程款比例。

5）甲方公司收取的3%管理费、甲方管理费、税金及乙方使用甲方材料、设备款、已支付的各类款项等不再返还乙方；工程质量保证金在竣工验收合格后且业主将工程质量保证金返还给甲方后14天内支付给乙方，若在缺陷责任期内，乙方所承担的工程出现质量问题，乙方应在收到通知后在48小时内组织人员修复，若乙方未能按时修复的，甲方有权委托他人进行修复，费用由甲方直接从应支付给乙方的质量保留金中扣除，不足部分由乙方补足；保修期内乙方应对由于施工质量原因造成的损失进行自费修复。

4、建筑营业税以工程所在地税务机关核定税率为准，由甲方统一办理，甲方向乙方提供完税凭证后，由乙方向税务机关开具税务。

5、履约现金保证金：乙方向甲方提供的履约现金保证金（叁佰万元整人民币）待业主向甲方退回后7日内，由乙方凭收款收据到甲方财务部门办理返还手续。

6、如果甲方需要办理广巴高速公路第LJ17合同段相关的履约保函、预付款保函、民工工资 保函，办理以上银行保函的手续费用（凭银行票据）按乙方所占本合同投资比例分摊并承担相应费用。

八、设计变更

1、甲方转发的经业主、监理、设计单位等批准的有关本工程的设计变更，乙方必须执行；乙方合同内工程如需变更，必须按业主、监理要求向甲方上报变更资料，由甲方统一编号上报。

2、施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、变更单价的确定

（1）合同中已有适用于变更工程项目的价格，按合同已有价执行。

（2）合同中已有类似的工程项目的价格，按类似价执行。

（3）合同中没有适用或类似于变更项目的价格，以业主批复的单价为准。

4、设计变更所增加的工程数量以业主批复的为准。 

九、索赔

1、如因不可抗拒的自然力因素所引起损失，如洪水损失费，乙方按实书面上报甲方，由甲方统一上报业主或保险公司，以业主或保险公司批复的补偿费为依据计算乙方的补偿金额。

2、在工程实施过程中，即使发包人及工程师对施工工艺提出了特别要求，乙方也不得就此要求甲方给予额外费用的补偿，如发包人有补偿，以发包人批复的补偿费为依据计算乙方的补偿金额。

十、材料供应

1、本工程主要材料按照业主指定供应商范围由乙方自行购买，材料进入现场后，乙方应及时通知甲方进行报验，合格后方可使用。

2、火工品的采购：乙方当月25日前向甲方上报次月火工品需求计划，并按需求计划向甲方财务部门支付相应资金，由甲方统一采购。乙方必须派专人（具有安全证书和爆破证书，并在甲方安质部登记）领取，若当天未使用完的火工品，乙方应全部送还至甲方火工品库房，乙方不得私自储存，更不能挪作它用或卖（送）他人，否则由乙方承担全部责任。

3、凡乙方要求甲方代购材料，甲方按采购价加收3%的业务费后供应（不含火工品）。

4、乙方采购的材料必须符合业主准入品牌或质量标准，若未按业主要求采购材料，乙方无条件清退；材料价格所造成的成本增加或减少，以业主批复调差费用为依据按实给乙方调整。

十一、安全、环保责任

（一）甲方安全、环保责任

甲方必须严格执行国家法律、法规与地方所要求的关于安全和环保方面应负的责任。

（二）乙方安全生产责任

1、乙方必须按《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》与地方关于安全生产的规定组织施工生产。

2、接受、安全生产管理机构、建设单位、监理与甲方的安全检查，并积极配合检查，对检查出的问题，立即按要求整改。对检查发现问题严重影响安全的，检查机构有权要求乙方停工整改，直至满足安全要求。

3、乙方每月对作业人员不少于1次安全教育，使其作业人员熟悉各项安全技术操作规程。乙方必须要求其作业人员严格按安全技术操作规程作业，防止出现安全事故。定期或不定期对所承担工程进行检查，及时发现事故隐患，并整改。

4、乙方必须为其施工作业人员提供必要的安全防护设施与防护衣物等，如安全帽、安全带、救生衣、防护罩等。

5、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗，（含用电作业、金属焊接、起重作业、厂内车辆驾驶、登高作业、挖掘、爆破工等）。如发现乙方作业人员无证上岗，将对乙方进行处罚1000元/人，并要求乙方安排有证人员持证操作。若因操作不当造成意外伤害或损失，由乙方承担与此有关的一切责任。

6、乙方必须给从事危险作业的人员办理意外伤害保险，对未给出从事危险作业的人员办理意外伤害保险，甲方将处以500元/人罚款。

7、乙方必须采取切实有效的措施，杜绝重伤与亡人事故，减少轻伤率，轻伤率不大于0.5%。发生重伤与亡人事故，除乙方承担相应责任与损失费用外，每重伤1人甲方将对乙方处以3000元的罚款，每死亡1人，甲方对乙方处以10000元罚款。安全事故引起媒体曝光，影响甲方形象，甲方将对乙方进行处罚，情节严重的可清退出场，并承担甲方的损失。

8、发生安全事故必须及时如实向甲方报告，由甲方按规定向上报告，严禁隐瞒不报，发现有隐瞒不报，将处以1000元罚款。

9、甲方施工现场或周边发生事故时，乙方必须无条件接受与甲方应急小组的指挥，并积极支持配合事故抢救，为事故抢救提供一切便利。

10、乙方至少必须配备1名专职安全员，负责乙方所承担工程的安全管理，并接受甲方安质科的统一领导，在合同签订进场后一周内，将专职安全员报甲方安质科备案。未配备专职安全员，甲方将对乙方处于5000元罚款，并要求其停工整改，直至配备能切实负责安全生产的专职安全员为止。乙方也可委托具有相应资质的单位或个人承担其施工现场的安全管理，但不能免除乙方在安全方面的责任。

11、乙方必须采取切实有效的措施，消除或减小施工生产对乙方员工和甲方相关人员可能面临的职业健康风险。执行甲方的《管理手册》、《程序文件》、《项目管理计划》、〈健康安全管理方案〉及〈应急预案〉等所规定的安全要求。

12、乙方必须加强取土场、油库等重点部位的管理，建立消防责任人制度，配备必要的消防设备。取土场积水不大于50cm。

13、乙方机械设备进场后，必须将规格型号、安全状况等报甲方安质科备案，由甲方对进行安全检查后，方可投入使用。对国家强制要求，必须由相应机构进行进行安全检查，方可投入使用。对未经检查投入使用的，将追究乙方责任。造成事故的，将加重处罚。

（三）乙方环境保护责任

1、乙方必须严格执行国家、地方、建设单位、甲方关于环境保护的法律、法 规、办法、制度等。

2、乙方必须采取切实有效的措施，保护和改善生活环境与生态环境。防治污染和其他公害，保障人体健康。控制施工现场和各种粉尘、废水、废气、固体废弃物、施工弃碴以及噪声、振动对大气、水体、土地等的污染和危害，并承担相应费用。

3、妥善处理泥浆、淤泥、生活与建筑污水，严禁将其未经处理直接排入河流、湖泊、鱼塘、农田等。

4、除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡，油漆以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

5、采取措施有效控制施工过程中的扬尘。

6、禁止将有毒有害废弃物用作回填土。

7、对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民，施工现场噪声昼间小于70db，夜间小于55db。

8、采取有效措施，控制油品对土地、水的污染。

9、杜绝爆炸、火灾等事故发生造成对环境污染，采取有效措施减少机械设备空转的现象。

10、严格执行甲方制定的《环境管理方案》，减少对各类资源的消耗。

十二、双方一般权利及义务

（一）关于总包合同

1、乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或错误造成甲方违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

2、乙方必须服从甲方转发的发包人或工程师与乙方承包工程有关的指令。

3、就乙方承担的工程范围内的有关工作，甲方可根据业主、监理工程师要求向乙方发出指令或决定，乙方应执行甲方根据合同要求所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从乙方相应款项中扣除。

（二）甲方义务及责任

1、负责提供该工程项目施工图及有关资料。

2、负责施工前的技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。

3、委派工程师对乙方的工程质量进行监控，对不符合技术质量规范及要求的操作，有权要求乙方停工整顿或按甲方的有关规定处以相应的罚款。

4、负责工程计量、支付工作。

5、负责乙方资料的及时上报下转，并负责乙方上报资料原件的存档，保证其完好性。不得出现乙方资料的遗失、漏报等事件的发生，否则由甲方承担全部责任。

6、因乙方工程进度迟缓，安全、质量意识差造成甲方不能满足对业主的承诺，甲方有权要求乙方加快进度，整改安全、质量隐患，情节严重时甲方可单方终止合同，由此引起的一切责任及损失由乙方承担。

7、有权对乙方所承担施工的工程进行检查、评比、总结、表彰及奖罚兑现。

8、负责竣工资料的编制、装订、验收等工作，并承担相应费用。

9、甲方负责工程竣工验交、审计工作，乙方应积极配合。

（三）乙方义务及责任

1、负责对所承建的工程任务制定实施性施工组织设计方案，批准后方可组织施工。

2、乙方负责其施工范围内施工便道及既有道路的协调、修建及维护，并承担相应费用。若发包单位、监理及其他相关单位现场检察，乙方应随时对便道进行清理，以保持便道的清洁、畅通、安全。

3、制定工程创优措施，建立创优管理体系，确保甲方的管理手册和程序文件有效运行，使工程合格率100%，优良率95%以上。

4、严格按设计文件和规定的技术规范施工，工程技术人员认真填写工程日志，隐蔽工程应做好检查和报验工作，并做好竣工资料所需的一切原始资料，并及时报送甲方。

5、应对甲方技术员提供的数据（包括测量、放线、施工图计算数量）进行复核，如果复核不正确而出现返工等一系列损失的，均由乙方全部承担。

6、严格施工现场标准化管理，尊重并接受甲方现场的检查、指导，服从甲方派驻乙方工地的工程技术人员及驻地监理工程师的监督、检查，并做好施工的原始记录及相应的质检资料。

7、乙方必须符合甲方有关的职业安全健康、环境保护方面的要求，遵守部门对施工现场交通、环境保护和安全生产等有关规定。若造成损失，应由乙方承担相应的责任及费用；如因甲方原因造成损失，由甲方承担相应的责任及费用。

8、已竣工工程未交付甲方前，乙方负责保护，保护期间发生的损坏及费用由乙方承担。

9、向甲方提供年、季、月工程进度计划及相应的进度统计报表。

10、乙方在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得影响邻近建筑物、构造物的安全和正常使用，也不得干扰业主、监理人员、甲方人员及群众的通行。若发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由乙方承担一切责任和费用。

11、乙方在实施和完成本工程中，损坏或损伤所通行的道路和桥梁及影响当地村民生产、生活不便，而导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由乙方承担一切责任和费用。

12、乙方在撤离施工现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到甲方认为合格的使用状态。若需甲方清理，因此而发生的费用应由乙方承担，甲方将直接从应付乙方的任何款项中扣除。

13、乙方应允许甲方、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入乙方工程施工场地或材料存放的地点进行检查，并为其提供方便。

十三、奖罚或违约规定

1、进度奖罚

由甲方每月25号根据业主、监理及总工期、阶段工期等依据向乙方下达次月施工 计划，每月底进行考核，若连续两月未能达到施工计划工程量的85%，除处以50000元的罚款外，甲方有权勒令其退场，所造成的一切费用和损失由乙方承担；若当月未能完成施工进度计划的90%则对乙方处以5000元的罚款；总工期每推迟1天，对乙方罚款50000元，拖延工期损失补偿金不得超过乙方投资总额的10%。甲方进度奖罚无需乙方出具任何手续，甲方财务部门有权直接从本月付款中扣除。

2、工程竣工经验收后，单位工程优良率达100%，奖励乙方10000元；出现一般质量事故，除令其停工返修外，对乙方处以10000元的罚款；施工过程中连续出现两次不合格工程，项目部有权进行处罚，并要求其整改，情节严重时有权勒令其退场，并由乙方承担相应的责任和费用；出现重大质量事故或监理业主严重警告的，除收回全部剩余工程，限期在3天内退场，由甲方另行安排施工队施工，由此发生的一切责任及费用全部由乙方承担。以上违约责任所造成的经济损失，在乙方履约保证金中扣除。

3、发生严重打架、斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成重大影响，一次对乙方处以10000元罚款。

4、发生重大伤亡事故，除乙方承担相应责任或损失的费用外，每伤1人对乙方处以3000元罚款；每亡1人对乙方处以10000元的罚款。

5、乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上，或者月累计15天以上不在工地的，每次罚款1万元。

十四、其他规定

1、工程分包：乙方不得将承包工程任何部分分包；或者是将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人；不得假劳务之名，行分包之实，否则甲方有权单方面终止合同，所有损失和责任均由乙方承担。

2、在施工过程中，如因乙方原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担，甲方概不负责；如因甲方造成乙方人员、机械设备停窝工，由甲方负责；如因业主造成人员、机械设备的停窝工，如业主有补偿，以业主的补偿费用为依据计算乙方的补偿金额，如业主不予补偿，由双方各自承担相应损失。

3、一旦业主、监理有指令，乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而可能发生的工期延误和费用损失，若业主有补偿则据实计算；若业主无补偿则乙方无权要求甲方予以补偿。

4、项目部驻地、试验室由甲方负责建设。乙方承担试验设备折旧摊销费16万元整（壹拾陆万元人民币）；乙方施工范围内的委外实验费用由乙方承担，其余由甲方承担；室内试验及自检试验甲方不在收任何费用，甲方试验人员工资由甲方承担。

5、甲方负责炸药库的建设、管理（含工资）。

6、乙方向甲方另支付150万元人民币（大写：壹佰伍拾万元人民币）作为乙方需要甲方协调的监理、业主、当地等各方关系的业务费，该项费用分期从乙方工程款中扣除，一年内扣完。

7、由乙方原因引起的地方道路、电缆、光缆、河道等设施产生地矛盾由乙方负责并承担相应费用。

8、乙方负责承包范围内临时便道、便桥的修建、养护、拆除；并应无条件让甲方及甲方所属施工队使用。

9、乙方雇用的特殊作业人员（电工、电焊工、起重工、驾驶员、爆破工等）必须持有效证书，方可上岗，若因操作不当造成意外伤害或损失由乙方承担与此有关的一切责任。

10、本合同签订后，甲乙双方签订的投标合作协议书自动作废。

11、争议

甲乙双方在履行合同过程中，若发生争议，由双方协商解决，当事人不愿和解或调解不成时，向甲方企业注册地的仲裁机构申请促裁或向甲方企业注册地有管辖权的人民起诉解决。

12、合同解除

（1）甲乙双方协商一致，可以解除合同；

（2）因不可抗力致使合同无法履行，双方可以解除合同；

（3）乙方将其承包的全部工程转包给他人，或肢解以后分别转包给他人，甲方有权解除合同；

（4）因一方违约（因乙方施工组织不力导致工期延误、出现工程质量被业主通报批评）导致合同无法履行。

（5）合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失；

（6）一方解除合同应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。

13、当发生下列情况之一时，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同：

      (1)乙方将其承包的分包工程转包或再分包，否则应承担违约责任；

      (2)因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，按以上条款进行处罚；

      (3)因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，按以上条款进行处罚；

      (4)乙方不履行合同义务或不按本合同约定履行义务的其他情况。

14、保障、保险及担保

（1）保障

乙方应保障甲方免于承受在工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

    ①人员的伤亡；

    ②本合同工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由乙方承担。

（2）保险

①工程一切险、第三方责任险由甲方统一办理。

①乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

15、其他

（1）K122+533~123+000段落内桥梁、挡土墙工程由乙方施工，台背回填、路基施工等其他工程由甲方施工；甲方应积极配合乙方该段内桥梁及挡土墙施工，并提供工作面。

    16、生效与终止

（1）合同双方签字盖章后生效；

（2）甲乙双方履行合同全部义务，竣工决算价款支付完毕，本合同终止；

17、合同份数：本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲    方：（公章）                   乙    方：（公章）

法定代表人:                         法定代表人:

甲方代表：                          乙方代表：

日    期：                          日    期：下载本文