一、单选题
1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（ ）。 答案：C
A、施工合同 B、监理合同 C、勘察合同 D、仓储合同
解析： 本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（ ）。 答案：B
A、主体 B、客体 C、权利 D、义务
解析：本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（ ）。 答案：C
A、建筑材料 B、建筑设备 C、勘察设计 D、知识产权
解析： 本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（ ）承担责任。 答案：D
A、招标代理机构 B、招标监管部门 C、投标人 D、招标人
解析：本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（ ）。 答案：A
A、建设用地使用权 B、股权 C、注册商标专用权 D、专利权
解析：本题考查的是担保方式。选项A适用于抵押。参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（ ）万元。答案：A
A、60 B、80 C、350 D、300
解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。 答案：C
A、台风导致脚手架坍塌 B、雷电引起火灾 C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏 D、洪灾引起的沉降
解析： 本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ABD属于责任范围。选项C属于除外责任。参见教材P16。
8、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（ ）。 答案：B
A、标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为 B、标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用 C、标准施工招标规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D、标准施工招标文件具有强制性
解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的是文件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。参见教材P21。
9、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（ ）。 答案：C
A、两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标 B、第一阶段招标属于工程项目实施选择阶段
C、第一阶段招标的实施方案允许附带报价 D、第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案
解析： 本题考查的是招标准备阶段的工作。对于技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招标。第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划。技术标内不允许附带报价，否则视为废标。参见教材P29。
10、关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（ ）。 答案：A
A、若招标项目设有标底，开标时应当公布 B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价
C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件 D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件
解析： 本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某个范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
11、工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（ ）。 答案：D
A、申请资格预审日起，到开标日止 B、购买招标文件日起，至开标日止
C、投标截止日起，至招标人确定中标人止 D、投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止
解析： 本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期是对招标和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作。参见教材P32-32。
12、按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于（ ）家。 答案：A
A、3 B、4 C、5 D、6
解析： 本题考查的是评标、决标阶段的工作。投标截止时间止，投标人少于3个的应当重新招标。参见教材P35。
13、关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）。 答案：D
A、招标代表人2人，专家3人 B、招标代表人2人，专家4人
C、招标代表人2人，专家6人 D、招标代表人2人，专家7人
解析： 本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其他技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。参见教材P34。
14、有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（ ）。 答案：B
A、与本项目监理人同为一个法定代表人的单位 B、为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位
C、与本项目代建人相互控股的单位 D、有人在本项目招标代理机构任职的单位
解析： 本题考查的是申请人须知。拒绝作为资格预审申请人的情况，包括：与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的，为本标段前期准备提供过设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的等12种情况的单位。参见教材P36-37。
15、根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（ ）。 答案：D
A、再次发布招标公告进行招标 B、降低对投标人的资格要求再次招标
C、降低工程质量标准再次招标 D、采用直接发包形式委托施工任务
解析： 重新招标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。参见教材P35。
16、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是( )。 答案：D
A、形式评审 B、资格评审 C、响应性评审 D、施工方案合理性评审
解析：本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审三个方面。参见教材P43。
17、关于工程设计招标的说法，错误的是( )。 答案：B
A、发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B、设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法
C、招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D、设计招标通常采用设计方案竞选的方式
解析： 本题考查的是工程设计招标概述。设计招标评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。参见教材P46。
18、根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是( )。 答案：B
A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题 B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录
C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明 D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件
解析：本题考查的是评标、决标阶段的工作。评审中对投标书存在的响应性偏细微差或不确定问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。
19、备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行( )年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。 A、1 B、2 C、3 D、4 答案：B
解析： 本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。零配件以设备运行2年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。参见教材P52。
20、关于机电设备招标的说法，错误的是( )。 答案：C
A、可以采用公开招标或邀请招标方式 B、招标程序与施工招标基本相同 C、评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同 D、招标文件应对要求提供的贷物、招标过程和合同条款予以说明
解析： 本题考查的是评标方法概述。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。参见教材P56。
21、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差高速值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为( )万美元。 答案：D
A、7.5 B、11.5 C、13.0 D、20.5
解析：本题考查的是综合打分法。价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300X2.5%+300X3%=20.5万美元。参见教材P59。
22、关于勘察成果的说法，错误的是( )。 答案：D
A、应根据勘察成果文件进行工程设计 B、应根据勘察成果文件组织施工 C、其实成果应真实、准确
D、施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果
解析：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项D错误，施工单位不可随意改动勘察成果，若对勘察成果有异议，应上报监理单位和建设单位。参见教材P。
23、关于设计合同履行的说法，正确的是（ ）。 答案：C
A、初步设计完成后，发包人向设计人支付第一笔设计费B、提交施工图设计文件10天内，发包人一次支付设计费
C、合同生效后3天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%作为定金
D、合同生效后5天内，发包人向设计人支付设计费总额的25%作为定金
解析： 本题考查的是设计合同履行管理。按设计阶段支付费用的百分比：1、合同生效3天内，发包人支付设计费总额的20%作为定金。此笔费用支付后，设计人可以自主使用。2、设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的30%。3、施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计支付剩余总设计的50%。施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。参见教材P72。
24、关于设计文件的说法，正确的是（ ）。 答案：C
A、发包人可要求监理人修改不重要的设计 B、监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
C、监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计修改D设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
解析： 本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，监理人不得修改设计文件；选项B错误，施工单位若发现设计图纸错误，应通过发包人，请设计人修改；选项D错误，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。参见教材P73。
25、关于工程设计管理的说法，正确的是（ ）。 答案：B
A、设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务 B、除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商 C、设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务 D、设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析
解析： 本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务；选项C错误，设计注册执业人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设计任务；选项D错误，当发生质量事故时，设计应当参与 设计相关的工程质量事故分析。参见教材P70。
26、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是( )。 答案：D
A、发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致 B、监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务
C、监理人的指示无权变更合同约定的承包人的权力 D、监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务
解析： 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包利、义务和责任。参见教材P77。
27、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是( )。 答案：A
A、均采用无条件担保 B、分别采用无条件担保和有条件担保 C、均采用有条件担保 D、分别采用有条件担保和无条件担保
解析：本题考查的是施工合同标准文件。履约担保和预付款担保采用的都是无条件担保方式。参见教材P76。
28、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为( )。 答案：B
A、分包人 B、发包人 C、施工项目部 D、承包人
解析：由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。参见教材P76。
29、根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是( )。答案：D
A、已标价的工程量清单通用合同条款图纸 B、已标价的工程量清单 图纸通用合同条款
C、通用合同条款已标价的工程量清单图纸 D、通用合同条款图纸已标价的工程量清单
解析： 本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及投标函附录；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价的工程量清单；9、其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。参见教材P78。
30、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视( )。 答案：A
A、合同工期长短 B、材料价格浮动幅度 C、合同计价方式 D、劳动力价格浮动幅度
解析：本题考查的是订立合同需要明确的内容。合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短决定。参见教材P80。
31、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( )。 答案：C
A、直接与保险人协商一致后，通知发包人 B、直接与保险人协商一致后，通知监理人
C、应事先征得发包人同意，并通知监理人 D、应事先征得监理人同意，并通知发包人
解析： 本题考查的是明确保险责任。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。参见教材P81。
32、根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是( )。 答案：B
A、组织施工图设计交底 B、审查承包人质量管理体系 C、组织专项施工方案论证 D、审查暂估价及暂列金额
解析： 本题考查的是监理人的职责。监理对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。参见教材P84。
33、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的( )。
A、1% B、2% C、3% D、5% 答案：C
解析：承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。参见教材P86。
34、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。 答案：D
A、只包括暂列金额，不包括暂估价 B、即不包括暂列金额，也不包括暂估价
C、不包括暂列金额，只包括暂估价 D、既包括暂列金额，也包括暂估价
解析： 本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。参见教材P。
35、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的( )部分。 A、单价支付 B、工程材料费用 C、总价支付 D、人工费用 答案：A
解析：通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。参见教材P91。
36、根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指( )。 答案：C
A、承包人投标书内提交的进度计划 B、施工准备阶段承包人编制的进度计划
C、承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划 D、承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
解析： 本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84-85。
37、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在( )发生的事项。 A、施工期间 B、竣工验收期间 C、缺陷责任期内 D、合同有效期内 答案：C
解析： 本题考查的是索赔管理。颁发工程接收证书后，不能再对施工期间的事件索赔；缺陷责任期内只限于提出工程接受证书颁发后发生的索赔。参见教材P97
38、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是( )。 答案：C
A、容易获得最优设计方案 B、发包人便于控制实施过程 C、合同责任明确 D、承包人承担的风险小
解析： 本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。参见教材P109。
39、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是( )。 答案：B
A、只向发包人提交分包合同副本 B、应向发包人和监理人提交分包合同副本
C、应向监理人提交分包合同副本 D、不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
解析： 本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。发包人同意的分包工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。参见教材P111。
40、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。答案：A
A、选用无条件补偿条款或有条件补偿条款 B、将无条件补偿条款写入专用条款
C、将有条件补偿条款写入专用条款 D、明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担
解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。教材P114。
41、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是( )。答案：D
A、承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B、承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C、承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保 D、发包人、监理人、承包人和分包人均应投保
解析： 本题考查的是保险责任。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。参见教材P116。
42、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是( )。 答案：C
A、发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令
B、监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令
C、监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令
D、发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令
解析： 本题考查的是变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。参见教材P120。
43、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是( )。
A、发包人提供的材料不符合要求B、监理人的指示错误C、不可预见的物质条件D、异常恶劣的气候条件答案：B
解析： 本题考查的是索赔管理。选项ACD只能索赔工期和费用，不能索赔利润。参见教材P121。
44、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是( )。
A、按合同有关条款执行 B、按交易习惯确定 C、执行买受人要求 D、达成补充协议 答案：D
解析： 本题考查的是订购产品的交付。出卖闪应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。参见教材P129。
45、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是( )。 答案：A
A、衡量法 B、经验鉴别法 C、物理检验法 D、化学分析法
解析：数量验收的是方法包括衡量法、理论换算法和查点法。选项BCD属于交货质量的验收方法。参见教材P130。
46、材料采购合同履行中，支付货款的条件是( )。 答案：C
A、转账结算或托收承付 B、托收承付或验单付款 C、验单付款或验货付款 D、验货付款或转账结算
解析： 本题考查的是支付结算管理。合同内需明确约定是验单付款还是验货后付款。参见教材P132。
47、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行( )处理。 答案：A
A、薰蒸 B、刷漆 C、封蜡 D、烘干
解析：对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。参见教材P135。
48、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估价工程量相比，实际讲师的工程量变化超过( )。 A、5% B、10% C、15% D、20% 答案：B
解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。当该部分工作通过 讲师超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%时，需要调整合同约定的单价。参见教材P141。
49、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发( )后分两次返还。 答案：D
A、工程履约证书和移交证书 B、工程移交证书和接收证书 C、缺陷责任期终止证书和工程接收证书 D、工程接收证书和履约证书
解析： 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。参见教材P141。
50、风险型CM的合同计价方式是( )。 答案：B
A、采用成本加酬金计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价 B、采用成本加酬金计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价 C、采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价
D、采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价
解析： 本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商不赚取总包、分包合同的价差，这是与总承包后再分包的主要差异之一。参见教材P145。
二、多项选择题
51、合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括( )。 答案：ACDE
A、自然人 B、企业法定代表人 C、企业法人 D、非企业法人 E、其他组织
解析： 本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人、和其他组织。参见教材P5。
52、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有( )。 答案：ACD
A、合同当事人违约 B、 C、判决 D、仲裁机构裁定 E、特价正常波动
解析： 本题考查的是合同法律关系的产生、变更与灭失。建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或消灭。此外，行政行为和发生法律效力的判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。参见教材P7。
53、根据代理权产生的依据不同，代理可分为( )。 答案：BCE
A、招标代理 B、委托代理 C、法定代理 D、追加代理 E、指定代理
解析：以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。参见教材P8。
54、根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有( )。
A、抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B、抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿
C、抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D、抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E、抵押权未登记的，按照债权比例受偿 答案：ACDE
解析：本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下面规定清偿：1、抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；2、抵押权已登记的先于未登记的受偿；3、抵押权未登记的，按照债权比例清偿。参见教材P12。
55、招标人自行组织招标应具备的条件和能力有( )。 答案：BDE
A、有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B、有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C、有办理招标手续的人员及能力 D、有编制招标文件的能力 E、有组织评标的能力
解析： 本题考查的是招标准备阶段工作。发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。参见教材P30。
56、建设工程施工招标投标过程 ，可以没收投标保证金的情形有( )。 答案：BCD
A、招标截止日期前，投标人撤回投标文件的 B、投标人在投标有效期内撤销投标文件的
C、收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的
D、收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E、未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的
解析：没收投标保证金的情况有：1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。参见教材P33。
57、根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有( )。 答案：BD
A、投标截止时间后招标人不同意开标的 B、投标截止时间止，投标人少于3家的 C、投标人投诉中标人的
D、经评标委员会评审后否决所有投标的 E、招标人不接受评标评审结果的
解析：本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项BD属于重新招标的情形。参见教材P35。
58、建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有( )。 答案：DCE
A、投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B、投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C、不同投标人的投标文件异常一致的 D、不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E、不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的
解析：本题考查的是经评审的最低投标价法。选项CDE属于作为废标的情形。参见教材P41。
59、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有( )。 答案：ABE
A、评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B、初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C、评标委员会不得主动提出对投标文件澄清和补正要求 D、初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理 E、招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
解析：本题考查的是评标方法概述。有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。招标文件没有规定评标标准和方法不得作为评标的依据。参见教材P40。
60、根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有( )。 答案：BCD
A、招标人代表 B、招标工程项目主管部门代表 C、行政监督部门代表D、投标人参股公司的代表E、总监理工程师
解析：评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。参见教材P34。
61、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有( )。 答案：ABCD
A、运输费用 B、技术性能，维修运行费 C、售后服务 D、标准备件 E、企业财务状况及银行信用
解析：审查因素包括：投标价格；运输费、保险费和其他费用；投标书中所报的交货期限；偏离招标文件规定的付款条件：备件价格和售后服务；设备的性能、质量、生产能力；技术服务和培训；其他有关内容。参见教材P58~59。
62、关于大型工程设备采购招标中交货期，正确的是( )。 答案：BCD
A、设备制造厂家生产计划是否合理 B、允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C、如果交货时间不能接受，视为非响应投标 D、提前交货不考虑降低评标价 E、“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
解析：本题考查的是详细评审。选项BCD属于大型设备采购中交货期的要求。参见教材P57。
63、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是( )。 答案：CE
A、房地产开发项目 B、高速公路项目 C、采用特定专利或专有技术的项目
D、市政给水排水项目 E、建筑造型有特殊要求的项目
解析：下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：1、采用特定的专利或专有技术的；2、建筑艺术造型有特殊要求的；3、规定的其他建设工程的勘察、设计。参见教材P65、
、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有( )。 答案：BCD
A、监督设计人有序开展设计工作 B、提供必要的现场工作条件 C、负责与设计相关的外部协调工作
D、保护设计人的知识产权 E、控制工程设计概算
解析：本题考查的是设计合同履行管理。在设计合同中发包人的职责有提供必要的现场开展工作条件；外部协调工作，其他相关工作、保护设计人的知识产权和遵循合理设计周期。参见教材P70。
65、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有( )。 答案：ADE
A、设计审批工作延误 B设计工作内容变更 C、经设计人同意，委托其他人变更设计
D、延误支付设计费 E、非设计人原因要求解除合同
解析： 本题考查的是设计合同履行管理。发包人的违约责任包括发包人延误支付、审批工作的延误和发包人的原因引起解除合同。参见教材P73。
66、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有( )。 答案：ABDE
A、签约合同价 B、合同工期 C、双方义务 D、质量标准 E、项目经理人选
解析： 本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同文件中唯一发包人和承包人同时签字盖章的法律文件，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。参见教材P76。
67、根据《标准施工合同》，关于市场特价浮动对合同价格影响 的有( )。 答案：
A、中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响 B、发包人和承包人共同分担市场价格变化风险
C、施工合同价格可采用票据法进行调整 D、施工过程中。。 E、。。。
解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，也可采用有关部门提供的价格代替。用公式法计算价格的调整，既可以用支付工程进度款时的市场平均价格指数或价格计算调整值，而不必考虑承包人具体购买材料的价格贵贱，又可以避免采用票据法调整价格时每次中期支付工程进度款前去核实承包人。参见教材P80。
68、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有( )。 答案：ACD
A、发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险 B、发包人应以自己的名义投保工程设备险
C、承包人应以自己的名义投保施工设备险 D、发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费、
E、承包人应以自己的名义投保进场材料险
解析： 本题考查的是明确保险责任。在标准施工合同中，由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任险”。承包人用以自己的名义投保设备工程险。进场材料和工程设备保险，由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁输相应的保险。参见教材P82。
69、根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有( )。 答案：BCE
A、收集地下管线资料B、建立专门的质量检查体系C、测施工控制网D、组织施工图纸会审E提交工程开工报审表
解析： 本题考查的是承包人的义务。选项DA属于发包人的义务。参见教材P83。
70、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有( )。 答案：ABD
A、暂估价中涉及的专业工程一定会实施 B、暂估价是签约合同价的组成部分 C、暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标 D、暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定 E、暂估价金额由监理人控制使用
解析：本题考查的是工程款支付管理。选项C错误，暂估价中涉及的专业工程属于依法进行招标的项目，应该进行招标；选项同E错误，暂估价的金额指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。参见教材P90。
71、根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有( )。 答案：BDC
A、赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失 B、编制施工安全措施计划 C、制定施工安全操作规程
D、配备必要的安全生产和劳动保护措施 E、赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
解析：选项A错误，发包人应负责赔偿工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；选项E错误 ，由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或者财产损失，由承包人负责。参见教材P93。
72、根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有( )。 答案：ACDE
A、移交后的单位工程由发包人负责照管 B、所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C、单位工程验收应由发包人组织 D、单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E、单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
解析：本题考查的是竣工验收管理。选项B错误 ，在竣工验收时可以有甩项。参见教材P100。
73、根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有( )。 答案：BDE
A、总承包合同的承包人必须的联合体 B、联合体协议经发包人确认后作为合同附件
C、合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系 D、承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议
E、联合体组成和内部分工是重要的评标内容
解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总承包合同的承包人可以承包人，也可以是联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体都因为经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。参见教材P110。
74、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有( )。 答案：AC
A、工程设计方案 B、工程施工方案 C、工程分包方案 D、工程报价清单 E、工程质量标准
解析： 本题考查的是合同文件。承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。合同谈判阶段，随着发包人要求的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。参见教材P113。
75、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有( )。 答案：BCD
A、工程效率 B、费用性质 C、计划发生时间 D、相应工作量 E、人员安排
解析： 本题考查的是工程款支付管理。承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。参见教材P119。
76、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有( )。 答案：ABE
A、发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人 B、发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C、竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行 D、监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行
解析： 本题考查的是缺陷责任期管理。选项C错误 ，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行，并不是由监理组织；选项D错误，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书，并不是竣工后试验合格。参见教材P124。
77、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有( ). 答案：ABCE
A、货样买卖 B、分期交付买卖 C、试用买卖 D、异地交付买卖 E、分期付款买卖
解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。参见教材P127。
78、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的( )。 答案：BCE
A、重心 B、合同号 C、目的港 D、起吊点 E、发货标记
解析：本题考查的是设备采购合同的交付。卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样 做出以下标记：收货人、合同号、发货标记、收货人编号、目的港、货物名称、品目号和箱号、毛重/净重、尺寸。参见教材P135。
79、根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有（BDE ）。
A、指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定 B、承包商对指定分包商的违约不承担责任
C、给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出 D、承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E、招标文件中已说明指定分包商的工作内容
解析： 本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出。参见教材P141。
80、根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是（ ）。 答案：ACD
A、项目经理和承包商都可以要求召开早期预警会议 B、早期预警会议应由雇主主持
C、可以邀请地方行政机关代表参加会议 D、项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商
E、承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿
解析：本题考查的是英国NEC合同文本。选项B错误，早期预警会议应该由项目经理主持；选项E错误，完整说法应是：承包商未就此事件发出过一个有经验的承包商应发出的早期警告，可适当减少承包商应得的补偿。参见教材P145。下载本文
