《建设工程计价》
一、单项选择题（共72小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。）
1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）
A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用
【答案】D
【justdo解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。参见教材P1。
2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是（）
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运输在内费+进口从属费
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价+运输保险费。参见教材P6。
3.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。关税300万元，消费税和税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。
A.2386.8
B.2176.0
C.2362.0
D.2352.6
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。消费税=(1500+300)×10%/(1-10%)=200(万元)，=(1500+300+200)×17%=340(万元)。进口设备原价=1500+36+300+200+340=2376(万元)。参见教材P7。
4.关于建筑安装工程费用中建筑业的计算，下列说法中正确的是（）
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法，简易计税法中的建筑业税率均为11%
C.采用简易计税法时，税前造价不包含的进项税额
D.采用一般计税法时，税前造价不包含的进项税额
【答案】D
【justdo解析】本题考查的是税金。选项A错误，简易计税有适用的范围。选项B错误，一般计税方法，建筑业税率为11%;简易计税方法，建筑业税率为3%。选项C错误，采用简易计税法是，税前造价包含的进项税额。参见教材P14。
5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是（）
A.仪器仪表使用费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出费
D.大型机械安拆费
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。参见教材P11。
6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）
A.单独列项的
B.材料价格预涨费
C.周转材料摊销费
D.各种现场用水、用电费
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。材料费主要包括：(1)材料原价;(2)运杂费;(3)税金;(4)运输损耗及采购保管费;(5)预涨费。参见教材P19。
7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。
A.建设管理费
B.建设单位管理费
C.建筑安装工程费
D.基本预备费
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是与项目建设有关的其他费用。建设管理费包括建设单位管理费、工程监理费、工程总承包管理费。参见教材P25。
8.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）
A.施工单位参加试运转人员的工资
B.单台设备的单机试运转费
C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用
D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。参见教材P29。
9.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
A.1006.25
B.1525.00
C.2056.56
D.2601.25
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是预备费。第一年的价差预备费=10000×[(1+5%)1+1-0.5-1]=759.30(万元)，第二年的价差预备费=10000×[(1+5%)1+2-0.5-1]=1297.26(万元)，价差费合计=759.30+1297.26=2056.56(万元)。参见教材P31。
10.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。
A.200
B.500
C.520
D.600
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是建设期利息。第一年利息=4000/2×10%=200(万元)，第二年利息=(4000+200+2000/2)×10%=520(万元)。参见教材P31。
11.关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）
A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价
B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元
C.是利用产出函数进行计价
D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是工程计价基本原理。选项A错误，如果一个建设项目的设计方案已经确定，常用的是分部组合计价法。选项C错误，当一个建设项目还没有具体的图样和工程量清单时，需要利用产出函数对建设项目投资进行匡算。选项D错误，工程计价是自下而上的分部组合计价。参见教材P33。
12.下列定额中，项目划分最细的造价定额是（）
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.预算定额
D.概算定额
【答案】C P40
【justdo解析】材料和劳动定额是数量标准，概算定额的项目划分粗细，与扩大初步设计的深度相适应，一般是在预算定额的基础上综合扩大二成的，每一扩大分项概算定额都包含了竖向项预算定额。
13.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（）
A.工程设备暂估价
B.专业工程暂估价
C.暂列金额
D.计日工费
【答案】A P48
【justdo解析】综合单价是指完成一个清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。
14.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）
A.定额人工费
B.定额人工费+定额材料费
C.定额人工费+定额施工机具使用费
D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费
【答案】B P46
【justdo解析】“计算基础”中安全文明施工费可为“定额计价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。
15.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）
A.计日工包括各种人工，不应包括材料、施工机械
B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价
C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写
D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
【答案】B P50
【justdo解析】A选项，计日工表包括各种人工材料，施工机具。C选项，项目名称、暂定数量由招标人填写。B填写，编制招标控制时，单价由招标人按有关计价规定确定。
16.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、补课避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，该人工挖土的时间定额为（）
A.13.33
B.13.16
C.13.13
D.12.50
【答案】B P63
【justdo解析】工序作业时间=1(1-5%)=1.053(工日/m3)
时间定额=1.053/(1-3%-2%-15%)=1.316(工日/m3)=13.16(工日/m3)
17.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）
A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间
【答案】C P66
【justdo解析】机械时间利用系数公式
18.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。
A.0.250
B.0.253
C.0.241
D.0.243
【答案】A P65
【justdo解析】砂浆净用量=1-529×0.146/100=0.228m3
砂浆系消耗量=0.228×(1+10%)=0.250m3
19.关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是()。
A.(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)x(1+采购及保管费率)
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)。参见教材P69。
20.其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为()元/台班。
A.71.8
B.80.0
C..1
D.132.7
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=1×245/220×80=.1(元/台班)。参见教材P73。
21.在计算预算定额人工工日消耗量时。含在人工幅度差內的用工是(）
A.超运距用工
B.材料加工用工
C.机械土方工程的配合用工
D.工种交叉作业相互影响的停歇用工
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。人工幅度差，即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。内容包括：(1)各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工;(2)施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间; (3)工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间;(4)同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间;(5)工序交接时对前一工序不可避免的休整用工;(6)施工中不可避免的其他零星用工。参见教材P79。
22.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班。当机械幅度差系数为20%时。该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班
A.8.0
B.10.0
C.12.0
D.12.5
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。台班时间定额=1/100=0.01(台班/m3)，机械耗用台班=0.01×(1+20%)=0.012(台班/m3)，挖1000m3预算定额的台班消耗量=0.012×1000=12(台班)。参见教材P80。
23.概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。
A.项目划分
B.主要工程內容
C.主要表达方式
D.基本使用方法
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是概算定额及其基价编制。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同事，概算定额主要用于设计概算的编制。参见教材P83。
24.设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购置数量分别为p1、q1,则利用派氏公式表达的设备工器且价格指数为()
【答案】D
【justdo解析】本题考查的是工程造价指数的编制。设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)=∑(p1×q1)/∑(p0×q1)。参见教材P109。
25.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。
A.标准化
B.有效性
C.定量化
D.高效处理
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。有效性原则：工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当价格，针对不同管理层提供不同的要求和浓缩程度的信息。这一原则是为了保证信息产品对于决策支持的有效性。参见教材P110。
26.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的（）
A.技术水平对比
B.管理及监测方式对比
C.安全生产条件对比
D.环境效益对比
【答案】C
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。环境治理方案比选的主要内容包括：(1)技术水平对比，分析对比不同环境保护治理方案所采用的技术和设备的先进性、适用性、可靠性和可得性。(2)治理效果对比，分析对比不同环境保护治理方案在治理前及治理后环境指标的变化情况，以及能否满足环境保律法规的要求;(3)管理及监测方式对比，分析对比各治理方案所采用的管理和监测方式的优缺点。(4)环境效益对比，将环境治理保护所需投资和环保措施运行费用与所获得的收益相比较，并将分析结果作为方案比选的重要依据。效益费用比值较大的方案为优。参见教材P123。
27.关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是()
A.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据
B.可行性研究阶段的授资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破
C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据
D.投资估算是核算建设项目同定资产需要数的重要依据
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。(1)项目建议书阶段的投资估算。项目建议书阶段，是指按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建厂地点等，估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据，是判断项目是否需要进行下一阶段工作的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在±30%以内。(2)预可行性研究阶段的投资估算。预可行性研究阶段，是指在掌握更详细、更深入的资料的条件下，估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是初步明确项目方案，为项目进行技术经济论证提供依据，同时是判断是否进行可行性研究的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内。(3)可行性研究结算的投资估算。可行性研究阶段的投资估算较为重要，是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据，此阶段的投资估算经审查批准后，即是工程设计任务书中规定的项目投资限额，对工程设计概算起控制作用。其对投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内。参见教材P125。
28.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）
A.项目建议书阶段,允许误差大于±30%
B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以內
C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以內
D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以內
【答案】C
【justdo解析】我国项目投资估算的阶段划分与精度要求（1）项目建议书阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制在±30%以內。（2）预可行性研究阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以內。（3）可行性研究阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制再±10%以內
29.在国外其地建设一座化工厂,已知设备到达工地的用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的內容如下表所示。则该工厂的同接费用为()万美元。
A.9009
B.6930
C.2079
D.1350
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是静态投资部分的估算方法。该工厂的间接费用=3000×1.4×1.1×1.5×0.3=2079(万美元)。参见教材P130。
30.按照形成资产法编制建设投资估算表:下列用中可计入无形资产费用的是（）
A.研究试验费
B.非专利技木使用费
C.引进技木和引进设督其他费
D.生产准备及开办费
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是投资估算的编制。无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。参见教材P138。
31.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是()
A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低
B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济
C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加,一股会因其单位面积造价的增加
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是建筑设计和工程造价的关系。A选项错误，建筑周长系数越高，建筑工程造价越高；C选项错误，大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；D选项错误，建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低。
32.其建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为（）
A.6826.5
B.6876.0
C.7276.5
D.7326.0
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是含税造价的计算。材料费扣除进项税额=345/（1+15%）=3000万元；则含税造价=（800+3000+1600+750）×（1+11%）=6826.5
33.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）
A.设备价值百分比法
B.设备系数法
C.综合吨位指标法
D.预算单价法
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是设备安装工程概算编制方法。设备价值百分百法，又叫安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按设备费的百分比计算。
34.用全费用综合单价法编制施工图预算,下列建筑安装工程范工图预算费计算式正确的是()。
A.∑(子目工程量×子目工料单价)+企业管理费+利润+规费+税金
B.∑(分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价)
C.分部分项工程+措施项目费
D.分部分项工程考+措施项目费+其他项目+规费+税金
【答案】C P169
【justdo解析】本题考查的是施工图预算的编制。采用全费用综合单价法，分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用。
35.施工图预算的二级预算编制形式是指()。
A.编制人编制、亩核人审核
B.建筑安装工程预算,设备工器购置费预算
C.单位工程预算、建设项目总预算
D.单项工程综合预算、建设项目总预算
【答案】C P1
【justdo解析】本题考查的是施工图预算的编制内容。当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。
36.工料单价法编制施工图预算的工作有:①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析,下列工作排序正确的是()。
A.④②⑤①③
B.④⑤①②③
C.②④⑤①③
D.④②③⑤①
【答案】D
【justdo解析】本题考查的是施工图预算的编制方法中的工料单价法。采用工料单价法编制施工图预算，其步骤包括：准备工作、列项并计算工程量、套用定额预算单价、计算直接费。直接费为分部分项工程人材机费与措施项目人材机费之和。编制工料分析表。计算主材费并调整直接费。按计价程序计取其他费用，并汇总造价等。
37.根据《标准施工招标文件》(2007年版),进行了资格预审的施工招标文件应包括()
A.招标公告
B.投标资格条件
C.投标邀请书
D.评标委员会名单
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是招标文件的编制。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书。
38.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是
A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算
B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤
C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险
D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是招标工程量清单的编制工作。在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算，且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等。B选项错误，不需要考虑施工步骤；C选项错误，计划应尽量提前；D选项错误，在计算工、料、机资源需要量时，需要考虑节假日、气候的影响。
39.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()
A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其內容会有直接影响
B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项
C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金
D.计日工的暂定数量可以由投标人填写
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。A选项错误，投标人不会对其内容有直接影响；C选项错误，专业工程暂估价不包括规费和税金；D选项错误，计日工的暂定数量由招标人填写。
40.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是()
A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制
B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的用
C.应由招标工程量清单编制单位负责编制
D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价
【答案】D
【justdo解析】本题考查的是招标控制价的编制。A选项错误，应依据常规施工方案进行编制；B选项错误，应包括招标文件中要求投标人承担风险的费用；D选项错误，应使用行业和国家、省级等的计价定额与相关文件计价，不应使用地方的。
41.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),招标控制价的综合单价组价工作包括:①确定工、料、机单价:②确定所组价定额项目名称;③计价组价定项目的会价:④除以工程量清单项目工程量:⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是()。
A.②⑤①③④
B.①②⑨④③
C.②③①⑤④
D.①②⑤④⑤
【答案】A
【justdo解析】首先，依据提供的工程量和施工图纸，按照工程所在地区颁布的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算相应的工程量;其次，依据工程造价规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价;同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价，然后将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价
42.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，在招标文件未另有要求的情况下授标报价的综合单价一段要考虑的风险因素是（）
A.法规的变化
B.人工单价的市场变化
C.定价材料的价格变化
D.管理费、利润的风险
【答案】D
【justdo解析】招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定、自主报价、该部分风险由承包人全部成本担。
43.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于施工发承包投标报价的编制,下列做法正确的是()
A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的,以设计图纸特征为准
B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动
C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费
D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价
【答案】D
【justdo解析】A选项，设计图纸与招标工程量清单特征描述不同的，以招标工程量清单项目特征为准。B选项，暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得表动。C选项，暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估价计入清单项目的综合单价。
44.施工招标工程量清单中:应由投标人自主报价的其他项目是()。
A.专业工程暂估价
B.暂列金额
C.工程设备暂估价
D.计日工单价
【答案】D
45.关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是（）
A.联会合体各方签订共同投标协议后,可再以目己名义单独投标
B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定
C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级
D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金
【答案】D
【justdo解析】A选项，联合体各方面签订共同投标协议后，不得用以自己名义单独投标。 B选项，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。C选项，由同一专业的单位组成的联合体，安其中较低资质确定联合资质登记
46.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是()。
A.授标文件的澄清
B.施工组织设计评审
C.形式评审
D.不平衡报价分析
【答案】D
【justdo解析】清标工作主要包含下列内容：
①对招标文件的实质性响应;
②错漏项分析;
③分部分项工程量清单项目综合单价的合理性分析;
④措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析;
⑤其他项目清单项目完整和合理性分析;
⑥不平衡报价分析;
⑦暂列金额、暂估价正确性复核;
⑧总价与合价的算术核及修正建议;
⑨其他应分析和澄清的问题
47.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国內甲投标人报价5000万美元,承诺较投标要求工期提前2个月,则甲投标人评价标为（）万美元
A.5000
B.4625
C.4600
D.4575
【答案】D
【justdo解析】本题考查的是详细评审中的经评审的最低投标价法。甲投标人评标价=5000*（1-7.5%）-50=4575.
48.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是（）
A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力
C.投标入应接受修正价格,否则将没收其投标保证仝
D.投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准
【答案】A
【justdo解析】A选项错误，评标委员会对报价中的算术性错误进行修正应依据相应的原则；C选项错误，投标人不接受修正后价格，其投标被否决，投标保证金退回；D选项错误，投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准。
49.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）
A.交钥匙总承包
B.EPC总承包
C.设计—一施工总承包
D.工程项目管理总承包
【答案】B
【justdo解析】本题考查的是工程总承包的类型。EPC总承包及工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本:其成本费用应由()等组成
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用
D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是总承包投标报价中的成本费用构成。工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成。
51.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）
A.清标
B.审标
C.评标
D.定标
【答案】C
【justdo解析】本题考查的是国际竞争性招标中的评标。评标只是对标书的报价和其他因素，以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比，而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能力的资格进行评审。
52.为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。
A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天
B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天
C.施工合同签订前的第28天
D.施工合同签订前的第42天
【答案】A
【justdo解析】本题考查的是法规变化类中基准日的确定。为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天。
53.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),中标人投标报价浮动率的计算公式是()。
A.(1-中标价/招标控制价)×100%
B.(1-中标价/施工图预算)×100%
C.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费的招标控制价)×100%
D.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算)×100%
【答案】C
【justdo解析】①实际招标的工程：承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%
②不实行招标的工程：承包人报价浮动率L=(1-报价值/施工图预算)
注：上述公式中的中标价、招标控制价或报价值、施工图预算、均不含安全文明施工费
54.其分项工程招标工程量清单数量为4000㎡,施工中由于设计变更调减为3000㎡,该项目招标控制价综合单价为600元/㎡,投标报价为450元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为()万元。
A.137.70
B.155.25
C.186.30
D.207.00
【答案】A
【justdo解析】3000÷4000=75%，工程量减少超过15%，需对单价调整。
P2×(1-L)×(1-15%)=600×(1-10%)×(1-15%)=459＞450所以结算价按459计算，结算价=459×3000=137.7(万元)
55.其施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下表。其月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为()万元。
A.-30.3
B.36.45
C.112.5
D.130.5
【答案】B
【justdo解析】P0=1500×{(0.3+[0.1×(90÷80)+0.1)×(102÷100)+0.15×(120÷110)+0.15×(110÷120)+0.20×(120÷115)]-1}=36.45万元
56.根据《标准准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款;下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是()
A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备
B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
C.因发包人原因导致工程试运行失败
D.异常恶劣的气候条件导致工期延误
【答案】D
【justdo解析】异常恶劣的气候条件导致工期延误是属于不可抗力，只索赔工期。
57.关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是()。
A.发包人应按照现场签证內容计算价款,在竣工结算时一并支付
B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付
C.因发包人口头指令实的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担
D.经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证
【答案】D
【justdo解析】关于A，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。关于B，如果现场签证的工作没有相应计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量及其单价。关于C，合同工程发生现场签证事项，未经发包人QQ751210170签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担。承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需要的相关资料;承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。关于D，现场签证是指发包人或其授权现场代表包括(工程监理人、工程造价咨询人)与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签人证明。
58.其施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日:②因恶分天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为()元。
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500
【答案】C
【justdo解析】各事件处理结果如下：
(1)异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。
(2)抢修道路用工的索赔额：20×200=4000(元)
(3)停电导致的索赔额：10×200×25%=500(元)
总索赔费用=4000+500=4500(元)
59.关于施工合同履行过程同延误的处理原则,下列说法中正确的是()
A.在初始延误发生作用期同,其他并发延误者按比例承担责任
B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内,承包人可得到经济补偿
C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期內,承包人不能得到经济补偿
D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
【答案】B
【justdo解析】共同延误的处理。在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三中原因同事发生(或相互作用)而形成的，故称为“共同延误”。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：
①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
②如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延期内，承包人即可得到工期延长，又可得到经济补偿。
③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。
④如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。
60.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程计量,下列说法中正确的是（）
A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B.因异常恶分天气造成的返工工程量不予计量
C.成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量
D.总价合同应按实际完成的工程量计算
【答案】A
【justdo解析】关于A，工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目，如果用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等
61.关于范工合同工程预付款,下列说法中正确的是（）
A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款
B,采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利
C.孩付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少
D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关
【答案】D
【justdo解析】关于A，预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。关于B，起扣点计算对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是，显然不利于发包人资金使用，关于C，预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保金额也相应逐月减少。
62.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是（）
A.期中进度款的支付比例,一股不低于期中价款总额的60%
B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%
C.综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算
D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款
【答案】A
【justdo解析】进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%，因此，A正确，B错误。综合单价发生调整的，依法承包双方确认调整的综合单价计算进度款，C错误。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书
63.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是()。
A.将该工程自主拍卖
B.将该工程折价出售
C.将该工程抵押货款
D.催告发包人支付,并索要延迟付款利息
【答案】D
【justdo解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息，D正确，发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民申请该工程依法拍卖。
.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限;下列说法中正确的是()。
A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提岀索赔的期限自缺陌责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止
【答案】D
【justdo解析】承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权在提出在合同工程接收证书颁发前所发生德 任何索赔，A错误。承包人在提交的最终结清中，只限于提出工程接受证书颁发后发生的索赔，B错误。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止，C错误，D正确。
65.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中正确是()
A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工
B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C.发承包双方可在合同行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认收终止
【答案】C
【justdo解析】除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中作出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程，A错误。如果调解人一就争议事项发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后28天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力，B错误。合同履行期间，发承包双方可以协调或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动，C正确。在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止，D错误。
66.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,不予支持的是（）
A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款
B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理
【答案】C
【justdo解析】A选项，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承保人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。B选项，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的额，应予以支持。C选项，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承保人请求支付工程价款的，不予支持。D选项，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前去的相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
67.根据《建设项目工程总成本合同示范文本(实行)》(GF-2011-0216)，下列变更事项,属于采购变更的是（）
A.对设备规格和数量的调整
B.改变检查、检验、检测、试验地点
C.重新进行竣工试验
D.对配套工程系统的工艺调整
【答案】B
【justdo解析】采购变更的范围包括：①承包人已按合同约定的程序，相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商;②因执行基准日期之后心颁布的法律、标准、规范、引起的变更;③发包人要求改变检查、验收、检测、实验的地点和增加的附加实验;④发包人要求增加合同约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量;⑤上述变更所需要的附加工作
68.根据 FIDIC《施工合同文件》(199版)通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是（）
A.每次其中支付时扣留2.5%~5%作为保留金
B.签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金
C.工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金
D.如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保证金
【答案】C
【justdo解析】在国际工程实践中，每次期中支付时，扣留的百分比一般为5%~10%，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的20%~5%，在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。如果在返换保留金是，承包商商尚有任何工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需要费用相应的保留金余额。
69.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当且具备的资料包括()。
A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告
B.施工单位签署的质量合格文件
C.竣工结算报告
D.施工单位签的工程保修书
【答案】D
【justdo解析】此题考查的是竣工验收的条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容。②有完成的技术档案和施工管理资料。③有工程使用的主要建筑材料、建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告。④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合同文件。⑤有施工单位签署的工程保修书。
70.下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()
A.项目资金计划及到位情况
B.项目进度、质量情况
C.项目建设资金使用与结余情况
D.主要技术经济指标的分析、计算情况
【答案】B
【justdo解析】项目概况一般从进度、质量、安全和造价方面进行分析说明。进度方面主要说明开工和竣工时间，对照合理工期和要求工期分析是提前还是延期;质量方面主要根据竣工验收委员会相当一级质量监督部门的验收评定等级、合格率和优良品率;安全方面主要根据劳动工资和施工部门的记录，对无设备和人身事故进项说明;造价方面主要对照概算造价，说明节约或超支的情况，用金额和百分率进行分析说明
71.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义入下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为（）
A.70
B.75
C.84
D.105
【答案】C
【justdo解析】应分摊的建设单位管理费=(2000+500+1500)÷(6000+1000+3000)×210=84(万元)
72.关于工程质量保证金,下列说法中正确的是()。
A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%
B.已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金
C.采用工程质量保证担保的,预留质保保金不得高于合同价的2%
D.质量保证金的返还期限一般为2年
【答案】B
【justdo解析】关于A，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%。A错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证金。C错误，关于D发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将质量保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内讲质量保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
二、多项选择题(共24题,每题2分。每题的备选顶中,有2个或2个以符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
73.计算设备进环节場值税时,作为计算基数的计税价格包括（）
A.外贸手续费
B.到岸价
C.设备运杂费
D.关税
E.消费税
【答案】BDE
【justdo解析】本题考查的是进口设备原价的计算。进口设备=（CIF+关税+消费税）×税率。
74.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理的有()
A.仪器仪表使用
B.工具用具使用
C.建筑安装工程一切险
D.地方教育附加费
E.劳动保险费
【答案】BDE
【justdo解析】本题考查的是企业管理费的组成。A选项为施工机具使用费；C选项属于工程建设其他费用。
75.国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括()等
A.工地淸理费
B.现场管理费
C.材料预涨费
D.周转材料费
E.暂定金额
【答案】AD
【justdo解析】本题考查的是国外建筑安装工程费用的组成。开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：（1）施工用水、用电费（2）工地清理费及完工后清理费（3）周转材料费（4）临时设施费（5）驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用（6）其他。包括工人现场福利费及安全费、职工交通费、日常气候报表费、现场道路及进出道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费、现场保卫设施费等。
76.下列建设用地取得费用中,属于征地补偿费的有（）
A.土地补偿费
B.安置补助费
C.报迁补助
D.土地管理费
E.土地转让金
【答案】ABD
【justdo解析】本题考查的是工程建设其他费用中的建设用地费。征地补偿费包括（1）土地补偿费（2）青苗补偿费和地上附着物补偿费（3）安置补助费（4）新菜地开发建设基金（5）耕地占用税（6）土地管理费
77.根据分部组合计价原理,单位施工可依据()等的不同分解为分部工程。
A.结构部位
B.路段长度
C.施工特点
D.材料
E.工序
【答案】ABC
【justdo解析】本题考查的是工程计价的基本原理。作为单位工程的各类建筑工程和安装工程仍然是一个比较复杂的综合实体，还需要进一步分解。单位工程可以按照结构部位、路段长度及施工特点或施工任务分解为分部工程。
78.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程量清清单计价的有关要求，下列说法中正确的有()
A.事业单位目有资金投资的建设工程发承包,可以不采用工程量清单计价
B.使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价
C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制
D.工程量清单计价方式下,必须采用单价合同
E.招标工程量清单的准确性和完整性清单编制人负责
【答案】BC
【justdo解析】A错误，事业单位自有资金投资的建设工程发承包，应采用工程量清单计价；D错误，工程量清单计价方式下，可以采用单价合同；E错误，招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。
79.根据建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013)，关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有()。
A.以重量计算的项目,其计量单位应为吨或千克
B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数
C.以立方米为计量单位时,其计算结果应保留三位小数
D.以千克为计量单位时,其计算结果应保留一位小数
E.以“个”、“项”为单位的,应取整数
【答案】ABE
【justdo解析】本题考查的是分部分项工程量清单。C错误，以立方米为计量单位时，其计算结果应保留二位小数；D错误，以千克为计量单位时，其计算结果应保留二位小数。
80.下列工人工作时间中。属于有效工作时间的有()
A.基本工作时间
B.不可避免中断时间
C.辅助工作时间
D.偶然工作时间
E.准备与结束工作时间
【答案】ACE
【justdo解析】本题考查的是工作时间分类。工人工作时间分类中，属于有效工作时间的包括：基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。
81.下列费用项目中,构成施工仪器仪表台班单价的有(）
A.折旧费
B.检修费
C.维护费
D.人工费
E.校验费
【答案】ACE
【justdo解析】本题考查的是仪器仪表台班单价的组成。仪器仪表台班单价的组成包括折旧费、维护费、校验费和动力费。
82.确定预算定额人工工日消耗量过程中,应计入其他用工的有()。
A.材料二次搬运用工
B.电焊点火用工
C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工
D.临时水电线移动造成的停工
E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工
【答案】ABD
【justdo解析】A选项属于措施费；C选项属于基本用工；E选项属于基本用工。
83.下列工程造价指数中,用平均数指数形式编制的总指数有()
A.工程建设其他费费率指数
B.设备、工器价格指数
C.建筑安装工程价格指数
D.单项工程造价指数
E.建设项目造价指数
【答案】CDE
【justdo解析】建筑安装工程价格指数、单项工程造价指数、建设项目造价指数用平均数指数像是编制的总指标。
84.在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（）
A.盈亏平衡产量分析法
B.平均成本法
C.最小公倍数法
D.最大工序生产能力法
E.设备系数法
【答案】CD P117
【justdo解析】在技改项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。最大工序生产能力法是以现有最大生产能力的工序为标准，逐步填平补齐，成龙配套，使之满足最大生产能力的设备要求。最小公倍数法是以项目各工序生产能力或现有标准设备的生产能力的设备要求。最小公倍数法师以项目各工序生产能力或现有标准设备额生产能力为基础，并以各工序生产能力的最小公倍数为准，通过填平补齐，成龙配套，形成最佳的生产规模。
85.总平面设计中，影响工作造价的主要因素包括（）
A.现场条件
B.占地面积
C.工艺设计
D.功能分区
E.柱网布置
【答案】ABD P143
【justdo解析】总平面设计影响工程造价的主要因素包括：
①现场条件②占地面积③功能分区④运输方式
86.采用全费用综合单价法编制施工图预算，下列说法中正确的有（）
A.计算直接费后编制工料分析表
B.全费用综合单价中应包括规费和税金
C.综合计取的措施项目费以分部分项工程费和可计量的措施项目费之和为基数计算
D.编制综合单价分析表时，工料机消耗量与单价均应来自预算定额
E.分项工程量与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用
【答案】BC P168
【justdo解析】D选项，各子目综合单价的计算可通过预算定额及其配套的费用额确定。其中人工费、材料费、机具费应根据相应的预算定额子目的人材机要素消耗量，以及报告编制期人材机的市场价格(不含进项税额)等因素确定。E选项，分不分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用
87.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（）
A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码
B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称
C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要
D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位
E.工程量计算应按一定顺序依次进行
【答案】CE P178
【justdo解析】项目编码。分布分项工程项目清单的项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程量的项目编制不得有重码，A选项错误;项目名称。分布分项工程项目清单的项目名称应按照专业工程量计算规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定，B选项错误;计量单位。分部分享工程项目清单的计量单位与有效位数应遵守清单计价规范规定。当附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程量项目的实际选择其中一个，D选项错误
88.关于施工投标报价中下列说法中正确的有（）
A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单
B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人
C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏
D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费
E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备
【答案】CDE P190~191
【justdo解析】B选项，复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量。
.根据我国现行施工招标投标管理规定，投标有效期的确定一般应考虑的因素有（）
A.投标报价需要的时间
B.组织评标需要的时间
C.确定中标人需要的时间
D.签订合同需要的时间
E.提交履约保证金需要的时间
【答案】BCD P202
【justdo解析】投标有效期的确定一般考虑以下因素：
①组织评标委员会完成评标需要的时间
②确定中标人需要的时间
③签订合同需要的时间
90.依法必须招标的工程,对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有()。
A.中标人无正当理由拒签合同的,投标保证金不予退还
B.投标人无正当理由拒签合同的,应向中标人退还投标保证金
C.招标人与中标人签订合同的,应在合同签订后向中标人退还投标保证金
D.招标人与中标人签订合同的,应向未中标人退还投标保证金及利息
E.未中标人的投标保证金,应在中标通知书发书同时退还
【答案】ACD
【justdo解析】本题考查的是投标保证金的相关规定。B错误，投标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还；E错误，投标保证金应在合同签订后5日内退还。
91.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013),关于计日工费的确认和支付,下列说法中正确的有()。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该关项目的工程数量和单价
B.己标价工程量清单中有该类计日工单价的。按该单价计算
C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,按承包人报价计算
D.计日工价款应列入同期进度款支付
E.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行
【答案】BDE
【justdo解析】本题考查的是计日工费用的处理。A错误，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量；C错误，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按工程变更的有关规定执行。
92.下列资料中,可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（）
A.未在会同中约定的工程量所在地地方性法规
B.工程施工合同文件
C.合同中约定的非强制性标准
D.现场签证
E.合同中未明确规定的地方定额
【答案】BCD
【justdo解析】本题考查的是工程索赔的依据。索赔的依据：1）工程施工合同文件2）国家法律、法规。3）国家、部门和地方有关的标准、规范和定额。4）工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证。
93.根据建设工程工程量清单计价规范XGB-50500-2013)，关于工程竣工结算的计价原则。下列说法正确的是()。
A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算
B.总承包服务依据合同约定金额计算,不得调整
C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算,余额归发包人
D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算
E.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算,不得调整
【答案】ACD
【justdo解析】本题考查的是竣工结算的计价原则。总承包服务费依据合同约定金额计算，如果有调整，按调整后的数额计算；E错误，总价措施项目中除安全文明施工费外，应依据合同约定的项目和金额计算。
94.发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按会同约定办理的情形有()
A.工程已竣工验收的
B.工程已竣工未验收,但实际投入使用的
C.工程已竣工未验收且未实际投入使用的
D.工程停建，对无质量争议的部分
E.工程停建,对有质量争议的部分
【答案】ABD
【justdo解析】本题考查的是质量争议工程的竣工结算。发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的；1）已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理；2）已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算按合同约定办理。
95.在国际工程承包中,根据 FIDIC《施工合同条件》(1999年版),因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括()。
A.实际工程量比工程量表中规定的工程 量的变动大于10%
B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%
C.由于工程量的变动直接造成单位工程费用的变动超过1%
D.原工程量全剖删减,其替代工程的费用对合司总价无影响
E.该部分工程量是合同中规定的“固定率项目”
【答案】ABC
【justdo解析】本题考查的是国际工程合同价格调整。价格调整：工程量变更引起的价格调整。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：1）该部分工程实施测量的工程量比工程量或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；2）该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%。3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；4）该部分工程不是合同规定的“固定费率项目”。
96.根据财政部、国家、住建部的有关文件,竣工结算的组成文件包括()
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工图
C.设计概算施工图预算
D.工程竣工结算
E.工程竣工造价对比分析
【答案】BE
【justdo解析】本题考查的是竣工决算的内容。根据财政部、国家、住建部的有关文件，竣工结算的组成文件包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析。下载本文
