一 、单选题
1编制设备安装工程概算的概算指标法，按占设备价值百分比(设备安装费率)计算时，应以（A.设备原价 ）为基数。
2在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有（D.公正性）。
3、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（ ）编制设备安装工程概算。
A.综合扩大单价法
4、FIDIC 《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在（ ）内确认。A.投标书
5、在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括（ ）。A.编制施工进度控制工作细则
6、在设计展开阶段，监理工程师要及时检查各专业设计之间相互配合和衔接的情况，这是( )的要求。
B.对设计工作进行协制
7、下列行为要求中，既属于监理工程师职业道德又属于监理工程师义务的是（）。
C.不泄露与监理工程有关的需要保密的事项
8、一般工程的零星工作项目费以人工计量为基础，按人工消耗总量的（ ）取值。A.0.01000
9、在某新建大学图书馆工程的综合概算中，可以包括的费用有（ ）。A.设备购置费
10依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列项目中，必须实行监理的是（A.建筑面积4000㎡的影剧院项目）。
11、部级标准设计是指（）。A.在全国各行业范围内需要统一的标准设计
12、依据FIDIC 《施工合同条件》，（ ）应担保承包商完成施工和保修的义务。C.履约保函
13、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是( )。C.保证工程项目按期建成交付使用
14、在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括( )。C.组织对设计的咨询
15、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师代表应由具有（C.2）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
16、工程量清单的封面由（ ）填写、签字、盖章。B.招标人
17、关于偿债备付率，下列说法正确的是（B.在借款还期内，各年可用于付息资金与当期应付利息的比值）。
18、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位不得（D.转让）监理业务。
19、张某以40万元购买了一处商业店铺用于出租经营，其购买投资的部分资金来自银行提供的期限为10年的抵押贷款。如店铺在第4年的租金收入为5万元，各项成本费用为3.4万元，其中支付银行利息1.5万元。则该项投资在第4年的利息备付率是（C.2.07000 ）。
20、FIDIC 《施工合同条件》中，对有经验的承包商在（C.基准日 ）前不能合理预见到的风险，归业主承担。
21、设计阶段进度控制的主要任务是(B.出图控制 )。
22、监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经( )签字。A.有关作业人员
23、《建设工程监理规范》规定，（）应对承包单位报送的分项工程质量验评资 料进行审核，符合要求后予以签认。B.专业监理工程师
24、某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1.5%，进口关税税率为20%.税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的为（ ）万元人民币。
D.338.000
25、运用价值工程优选设计方案，分析计算结果为：甲方案单方造价为1500元，价值系数1.13;乙方案单方造价1550元，价值系数1.25;丙方案单方造价1300元，价值系数0.;丁方案单方造价1320元，价值系数1.08.则最佳方案为（B.乙方案）。
26、依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经（C.监理工程师 ）签字。
27、市场调查的方法中获取资料速度快、费用省，能举一反三的是（A.间接搜集信息法 ）方法。
28、由施工单位提出，经监理工程师确认的设计变更的费用应由（A.业主 ）负责。
29、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进 展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目(D.实际进度超前的时间)。
30、监理工程师在初步设计阶段对设计图纸的审核侧重于( D.工程所采用的技术方案是否符合总体方案的要求)。
31、监理工程师应严格遵守的职业道德守则是（C.坚持自主地开展工作）。
32、某施工项目，生产工人年平均管理费为9000元，年有效施工天数为300天，人工单价为40元/日，每日机械使用费为60元，人工费占直接费的比例为30%，则以人工费为计算基础的企业管理费费率为（D.0.75000）。
33、设计方案优选最常用的方法是（D.比较分析法）。
34、依据《建筑法》，当施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定时，工程监理人员应当（ ）。
B.要求建筑施工企业改正
35、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（ ）。 B.依次施工和流水施工
36、影响工程质量的偶然性因素和系统性因素较多，下列( )属于偶然性因素。D.机械设备的正常磨损
37、对工程项目质量形成的过程而言，（C.施工）阶段的质量控制是工程项目的决定环节。
38、监理工程师在设计阶段进行质量控制时，采用的主要方法是( A.设计质量跟踪)。
39、监理单位是从（）的角度出发对工程进行质量控制。C.业主或建设工程需求者
40、在某工程的施工过程中，承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，经改进成功用于本工程，则该项研究费应在（ ）中支付。 D.承包方的研究试验费
41、下列因素中，不属于国民经济评价中转移支付的是（）。C.国外银行借款利息
42、我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于（C.行规）。
43、建设工程进度计划包括四个编制程序，其中第二个阶段为（ ）。B.绘制网络图阶段
44、( )是指按照设计图纸和相关文件的要求，在建设场地上建设及意图付诸实现的测量、作业、检验，形成工程实体建成最终产品的活动。C.工程施工
45、监理工程师控制质量的目的是（A.维护业主的建设意图，保证投资的经济效益）。
46、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是( )。B.审核与评定勘察成果
47、合理设置企业内部机构职能、建立严格的岗位责任制度，属于监理企业规章制度中（C.组织）管理制度的内容。
48、某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5%，则该项目建设期的涨价预备费为（C.137.25000）万元。
49、某项目建成时折现总投资为800万元，投产后各年净现金流量分别为第一年220万元、第二年242万元、第三年266万元、第四年293万元、第五年及以后300万元，贷款利率为10%.则该项目动态回收期为（ ）年。
A.4.00000
50、“工程临时延期审批表( 4)”应由（）签发。C.总监理工程师
51、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是（ ）。 B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
52、下列关于设计变更的说法中，表述正确的是( )B.任何设计变更均必须得到建设单位同意并办理书面变更手续
53、（D.质量数据）是进行工程项目质量控制的基础。
54、在索赔费用计算方法中，最为准确的是（ ）。A.实际费用法
55、项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行（）的基本保障。D.项目法人责任制
56、( )是反映竣工的大、中型项目竣工财务决算表，它反映竣工的大中型项目全部资金来源和资金占用情况。
C.大、中型工程项目竣工财务决算表
57、工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有D.动态性
58、在工程建设中，经济制裁属于进度控制常见因素的（ ）。B.社会环境因素
59、设计人员作为设计质量的自控主体，应当认识到：设计质量首先应( )。C.满足工程项目安全性的要求
60、监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于（A.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求）。
61、《建设工程监理规范》规定，（ ）进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表。
B.专业监理工程师
62、下列法律文件中，与建设工程监理有关的行规是（B.建设工程安全生产管理条例）。
63、在施工机械使用费中的窝工费计算，如系租赁设备，一般按（）计算。A.实际租金和调进调出费的分摊
、决定建设工程价值与使用价值的主要阶段是（A.设计）阶段。
65、建设工程施工物资储备计划的编制依据不包括（ ）。D.物资供应市场分布
66、设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。C.设计单位
67、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有（C.3）年以上同类工程监理工作经验的人员承担。
68、某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收260万元，项目计算期为10年。设基准收益率为10%，则该项目的财务净现值为（ ）万元。D.452.14000
69、设计单位对原设计缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件，由（D.总监理工程师）签发工程变更单。
70、《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，且延期以（B.2次）为限，每次不超过3个月。
71、对履约保证金等项目，监理工程师一般采用（）进行计量支付。B.凭据法
72、按控制措施制定的出发点分类，控制类型可分为（D.主动控制、被动控制）。
73、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态是，监理工程师不可以采用（ ）手段进行处理。B.降低合同价款
74、技术设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
75、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作 是（D.审批项目监理实施细则）。
76、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了1.5倍。设生产能力指数为0.6，价格调整系数为1.则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额时，应将两个项目的规模控制在（A.10.00000 ）倍以内效果较好。
77、对于施工图设计已经完成、预计工期为9个月的工程而言，从承包商角度出发应当选择（C.成本加酬金）合同。
78、《建设工程监理规范》规定，分部工程经审核和现场检查符合要求后，应由（B.总监理工程师）予以签认。
79、若采用可调值总价合同，在施工过程中（ ）发生变化时，合同总价可予调整。B.工料价格指数
80、下列单位中，不能使用工程变更单的是（D.检测单位）。
81、通过检查分析，如果出现进度偏差，那么（ ）。D.应尽量少变更计划性的调整
82、按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由( )审核签认。C.监理单位
83、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取（ ）等形式，对建设工程实施监理。A.旁站、巡视和平行检验
84、某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的（ ）。A.市场竞争力较强
二 、多选题
1、组成建设工程施工合同的文件包括（ABCDE ）
A:施工合同协议书 B:中标通知书C:工程报价单或预算书 D:工程量清单E:图纸
2、监理工程师在施工阶段进度控制的任务有（）。
B:完善建设工程控制性施工进度计划 D:研究制定预防工期索赔的措施
3、.监理单位应当守法经营是指（ ）。A:在核定的业务范围内开展经营活动C:认真履行建设工程监理合同 D:遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定E:不转让监理业务
4、按（ ）因素选择应优先缩短持续时间的关键工作。A:缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作B:缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C:有充足备用资源的工作
5、属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（ ）。
B:竣工质量检验C:工程质量评定 D:工程质量文件审核与建档
6、建设工程委托监理合同的标的主要包括（ ）A:正常的工作 B:附加的工作C:额外的工作
7、在分析投资、进度、质量三大目标之间的统一关系时，应（）。
A:掌握客观规律，充分考虑制约因素E:将目标规划和计划结合起来
8、乙级工程监理企业必须满足（ ）等条件。A:取得监理工程师注册证书的人员不少于15人 C:企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书 E:注册资本不少于50万元人民币
9、建设工程监理的作用在于（ ）。B:可以对承包单位的建设行为进行监督管理D:尽可能避免发生承包单位的不当建设行为E:尽可能避免发生建设单位的不当建设行为
10、施工阶段现场质量检查的一般方法有（ ）。A:目测检查 D:实测检查E:试验检查
11、关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（ ）
A:乙方有授予甲方权限的权利 C:甲方有完成监理任务后获得酬金的权利 D:乙方有对合同承包单位的选定权
12、监理工程师在考核设计单位资质时，检查其营业执照的重点有（ ）。B:有效期C:年检情况
47、监理规划中的“工程项目概况”包括（ ）等内容。
A:工程项目名称C:工程项目地点 D:主要结构类型E:工程项目设计单位及施工单位名称
13、《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的工程包括（）。A:国家重点建设工程 B:大中型公用事业工程C:成片开发建设的住宅小区工程 D:利用外国或者国际组织贷款、援助资金的工程
14、在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点包括（ ）。
B:设计标准C:建筑造型 D:设计参数E:功能和使用价值
15、工程质量事故的特点有（）A:复杂性 B:严重性C:可变性 D:多发性
16、监理招标的特点有（ ）A:招标宗旨是对监理单位能力的选择 B:报价在选择中居于次要地位
C:监理单位的选择一般采用邀请招标
17、工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的（）。B:质量管理体系C:技术管理体系
18、监理规划的编写要求（ ）。
B:监理规划的基本内容应力求统一C:监理规划的具体内容应具有针对性 D:总监理工程师是编写的主持人
19、依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，（）必须实行监理。
A:使用国外援助资金的项目 D:投资额为1000万元的学校项目E:投资额为3500万元的医院项目
20、根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为（B:抽检C:免检 D:全部检验 ）。
21、建筑工程施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括（A:质量资料C:主控项目 E:一般项目 ）检查。
22、招标准备阶段的主要工作有（ ）。A:工程报建B:选择招标方式C:申请招标D:编制招标文件
23、专业监理工程师在监理工作中承担的职责有（）。
C:审核工程计量的数据和原始凭证 D:分项工程及隐蔽工程验收E:参与工程项目的竣工预验收
24、建设工程监理规划的作用有（ ）。
A:指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作 B:是工程监理企业重要的存档资料D:是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E:是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
25、我国建设工程监理的特点为（）。
A:服务对象具有单一性 B:市场准入采用双重控制E:属强制推行的制度
26、监理工程师进行机械设备的质量检测的主要方面包括（ ）
A:机械设备的选型 B:机械设备的主要性能参数C:机械设备的使用操作
27、设备安装过程的质量控制主要包括（）。
A:设备基础检验 B:设备就位和调平找正C:复查与二次灌浆 E:设备安装质量记录资料的控制
28、开标会议上应宣布投标书为废标的情况有（）。A:投标书未按招标未见中规定封记 B:逾期送达的标书C:未加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D:未按招标文件内容编写的标书
29、总监理工程师应承担的职责有（）等。
A:审查承包单位的竣工申请 B:参与工程项目的竣工验收E:主持整理工程项目的监理资料
30、监理工程师不得在（ ）兼职。A:机关B:施工单位C:设备制造单位D:材料供应单位
31、依据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师可以从事（）等业务。
A:工程监理C:工程经济与技术咨询D:工程招标与采购咨询E:工程项目管理服务
32、在工程建设中，影响工程质量的主要因素有（ ）。A:人 B:材料C:方法 D:机械
33、设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有（）。
A:关键作业工序C:关键施工技术 D:关键施工顺序E:关键施工环境
34、控制的基本环节工作包括（ ）。B:投入、转换C:反馈、对比 D:纠正
35、单位工程施工进度计划编制的依据有（ ）。
A:施工总进度计划 B:合同工期或定额工期D:气象资料E:施工现场条件
36、监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括（ ）。
B:有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道D:能够听取不同方面的意见E:热爱本职工作
37、依据《汶川地震灾后恢复重建条例》，对（）等工程，应当按照高于当地房屋建筑抗震设防要求进行设计。
A:学校 B:文化馆D:医院E:商场
38、监理工程师在质量控制中应遵循的原则有（ ）A:坚持质量第一的原则 B:坚持以人为控制核心C:坚持以预防为主 D:坚持质量标准E:贯彻科学、公正、守法的职业规范
39、工程监理单位实施工程质量监理的依据有（）。
A:法律法规B:有关技术标准和设计文件D:工程承包合E:工程监理合同
40、监理目标控制的前提工作是（ ）。A:目标规划和计划 B:落实好控制机构、人员和职能
41、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师的职责有
A:负责编制监理实施细则 B:负责分项工程验收D:监督指导监理员的工作
42、监理工程师职业道德守则中包括（ ）等内容。B:坚持自主地开展工作C:不以个人名义承揽监理业务 D:不收受被监理单位的任何礼金E:努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平
43、某工程，施工合同中对最低保修期限作出如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有（ ）。
A:主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限C:房间和外墙面防渗漏的保修期限为5年 E:安装工程的保修期限为2年
44、建设监理目标控制包括（ ）A:质量控制 B:投资控制C:进度控制
45、建设工程质量特性表现为适用性、经济性、可靠性及（）等。A:耐久性B:安全性C:与环境的协调性
46、工程项目三大目标间的对立关系表现在（ ABC ）。
A:提高质量标准就增加投资 B:提高质量标准就延长工期C:缩短工期就增加投资
47、依据《工程监理企业资质管理规定》，我国工程监理企业资质等级划分为（A:综合B:专业D:事务所）。
48、依据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
C:工程监理单位 D:监理的内容E:监理权限
49、监理工程师对工程索赔的影响体现在（ ）A:工程师受业主委托进行工程项目管理 B:工程师有处理索赔问题的权利C:作为索赔争议的调解人 D:在争执的仲裁过程中作为见证人
50、监理规划中的投资、进度、质量目标控制方法和措施应包括( )等内容。A:风险分析C:动态比较 E:工作流程
51、监理组织结构中一般有（ ）等几个层次。A:决策层C:协调层和执行层 E:操作层
52、《建筑法》规定，工程监理单位与被监理工程的（ ）不得有隶属关系或者其他利害关系。
B:承包单位C:建筑材料供应单位 D:设备供应单位
53、依据《关于投资改革的决定》，对于企业不使用资金投资建设的项目实行（B:核准制C:备案制）。54、造成工期延误的原因可能有（）A:发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B:设计变更和工程量增加
C:不可抗力 D:发包人未按约定支付工程款E:非承包方原因停水停电
55、监理工程师在设计阶段进行质量控制的工作有（）。
A:协助业主编制设计任务书 B:审查设计方案E:对设计文件进行验收
56、工程监理企业的监理能力和效果主要取决于（ ）
A:监理人员素质 B:专业配套能力C:监理设施和管理水平 D:监理业绩E:注册资本
57、工程咨询公司主要为承包商提供（）服务。A:合同咨询和索赔 B:技术咨询D:工程设计
58、我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（ ）。C:行政手段 E:法律手段
三 、词语解释题
1、隐含需要 答：在非合同环境中用户未提出或未明确提出的要求，企业通过市场调研进行可行性分析最终满足用户的要求。
2、质量计划 答：是质量策划结果的一项管理文件。主要是针对待定的工程项目为完成预定的质量控制目标，编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序的文件。
3、随机现象 答：在质量检验中，不能预料结果的现象。
4、质量 答：产品固有的特性满足要求的程度。
5、工程保险 答：指通过保险公司以收取保险费的形式收取保险基金，一旦发生自然灾害或者意外事故，造成参加保险者财产损失或者人员伤亡的，用保险金给予补偿的一种制度
6、见证取样 答：是指对工程项目使用的材料、半成品、构配件的现场取样、工序活动效果的检查实施见证。
四 、案例分析
1、某工程，建设单位与施工总包单位按《建设工程施工合同》(示范文本)签订了施工合同。工程实施过程中发生了如下事件。 事件1：主体结构施工时，建设单位收到用于工程的商品混凝土不合格的举报，立刻指令施工总包单位暂停施工。经检测鉴定单位对商品混凝土的抽样检验及混凝土实体质量抽芯检测，质量符合要求。为此，施工总包单位向项目监理机构提交了暂停施工后人员窝工及机械闲置的费用索赔申请。 事件2：施工总包单位按施工合同约定，将装饰工程分包给甲装饰分包单位。在装饰工程施工中，项目监理机构发现工程部分区域的装饰工程由乙装饰分包单位施工。经查实，施工总包单位为按时完工，擅自将部分装饰工程分包给乙装饰分包单位。 事件3：室内空调管道安装工程隐蔽前，施工总包单位进行了自检，并在约定的时限内按程序书面通知项目监理机构验收。项目监理机构在验收前6小时通知施工总包单位因故不能到场验收，施工总包单位自行组织了验收，并将验收记录送交项目监理机构，随后进行工程隐蔽，进入下道工序施工。总监理工程师以“未经项目监理机构验收”为由下达了“工程暂停令”。 事件4：工程保修期内，建设单位为使用方便，直接委托甲装饰分包单位对地下室进行了重新装修，在没有设计图纸的情况下，应建设单位要求，甲装饰分包单位在地下室承重结构墙上开设了两个1800mm×2000mm的门洞，造成一层楼面有多处裂缝，且地下室有严重渗水。 【问题】 1、事件1中，建设单位的做法是否妥当项目监理机构是否应批准施工总包单位的索赔申请分别说明理由。 2、写出项目监理机构对事件2的处理程序。 3、事件3中，施工总包单位和总监理工程师的做法是否妥当分别说明理由。4．对于事件4中发生的质量问题，建设单位、监理单位、施工总包单位和甲装饰分包单位是否应承担责任分别说明理由。
答： 1、事件1中，建设单位的做法不妥当。 理由：建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行，应由监理单位发布指令。 事件1中，项目监理机构应批准施工总包单位的索赔申请。 理由：检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 2、项目监理机构对事件2的处理程序如下。 (1)总监理工程师签发“工程暂停令”，停止乙装饰分包单位的施工，并同时报告建设单位。(2)要求总包单位提供乙装饰分包单位资质材料，经审核符合要求后可以继续施工，否则责令退出施工现场。 (3)经有资质的法定检测机构对已装修部位的工程质量进行鉴定，合格者予以验收，不合格者应进行处理。 (4)具备恢复施工条件后，由总包单位申请复工，经总监理工程师审核达到复工要求时，下达复工令。 (5)将处理结果报告建设单位。 3、事件3中，施工总包单位的做法妥当。 理由：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。若监理工程师未能按时提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 事件3中，总监理工程师的做法不妥当。 理由：(1)如果监理工程师不能按时进行验收的，应在施工总包单位通知的验收时间前24小时，以书面形式向施工总包单位提出延期验收要求，但延期不能超过48小时。本案例是6小时之前书面提出延期要求，不符合规定。(2)总监理工程师以“未经项目监理机构验收”为由下达了“工程暂停令”不妥，应该是对其质量有怀疑时可以要求重新检验。 4、对于事件4中发生的质量问题，建设单位应承担责任。 理由：建设单位不得要求甲装饰分包单位在没有施工图设计文件的情况下进行施工；建设单位不得擅自要求甲装饰分包单位变动房屋承重结构。 对于事件4中发生的质量问题，监理单位应承担责任。理由：在工程保修期内，监理单位应该阻止建设单位和甲装饰分包单位的错误行为。 对于事件4中发生的质量问题，施工总包单位不应承担责任。理由：建设单位直接委托甲装饰分包单位的行为属于新合同，与原施工总包单位没有关系。 对于事件4中发生的质量问题，甲装饰分包单位应承担责任。理由：甲装饰分包单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。
2、某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。工程实施过程中发生了如下事件。 事件1：施工招标过程中，建设单位提出的部分建议如下。(1)省外投标人必须在工程所在地承担过类似工程。(2)投标人应在提交资格预审文件截止日前提交投标保证金。(3)联合体中标的，可由联合体代表与建设单位签订合同。(4)中标人可以将某些非关键性工程分包给符合条件的分包人完成 事件2：施工合同约定，空调机组由建设单位采购，由施工单位选择专业分包单位安装。空调机组订货时，生产厂商提出由其安装更能保证质量，且安装资格也符合国家要求。于是，建设单位要求施工单位与该生产厂商签订安装工程分包合同，但施工单位提出已与甲安装单位签订了安装工程分包合同。经协商，甲安装单位将部分安装工程分包给空调机组生产厂商。 事件3：建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同》(示范文本)进行工程价款结算时，双方对下列5项工作的费用发生争议：①办理施工场地交通、施工噪声有关手续；②项目监理机构现场临时办公用房搭建；③施工单位采购的材料在使用前的检验或试验；④项目监理机构影响到正常施工的检查检验；⑤设备单机无负荷试车。 事件4：工程完工时，施工单位提出主体结构工程的保修期限为20年，并待工程竣工验收合格后向建设单位出具工程质量保修书。 【问题】 1、逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的建议并说明理由。 2、分别指出事件2中建设单位和甲安装单位做法的不妥之处，说明理由。 3、事件3中，各项工作所发生的费用分别应由谁承担 4、根据《建设工程质量管理条例》，事件4中施工单位的说法有哪些不妥之处说明理由。
1、事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的建议和理由如下： 建设(1)不采纳。 理由：招标人不得以不合理的条件或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。 建设(2)不采纳。 理由：投标人应在提交投标文件截止日之前随投标文件提交投标保证金。 建设(3)不采纳。 理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建设(4)采纳。 理由：投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。 2、事件2中建设单位做法的不妥之处：建设单位要求施工单位与该生产厂商签订安装工程分包合同。 理由：建设单位不得直接为施工总承包单位指定分包单位。 事件2中甲安装单位做法的不妥之处：甲安装单位将部分安装工程分包给空调机组生产厂商。理由：《中华人民共和国建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。 3、事件3中，第①项工作所发生的费用应由建设单位承担。理由：承包人应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。 事件3中，第②项工作所发生的费用应由建设单位承担。理由：承包人应按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担。事件3中，第③项工作所发生的费用应由施工单位承担。理由：承包人采购的材料和设备，在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 事件3中，第④项工作所发生的费用应由建设单位承担。理由：工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。 事件3中，第⑤项工作所发生的费用应由施工单位承担。理由：设备单机无负荷试车应由承包人组织，费用包括在安装工程费中。 4、根据《建设工程质量管理条例》，事件4中施工单位说法的不妥之处及理由如下： (1)不妥之处：施工单位提出主体结构工程的保修期限为20年。 理由：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 (2)不妥之处：施工单位提出待工程竣工验收合格后向建设单位出具工程质量保修书。理由：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
五 、简答题
1、建设工程监理组织协调的方法有哪些？答：包括： （一）会议协调法：第一次工地会议、监理例会、专业监理会议。 （二）交谈协调法： （1）保持信息畅通； （2）寻求协作和帮助； （3）及时发布工程指令。 （三）书面协调法（具有合同效力） （1）不需双方直接交流的书面报告、报表、指令通知等； （2）需要以书面形式向各方提供详细信息和情况通报的报告、信函和备忘录等。 （3）事后对会议记录、交谈内容或口头指令的书面确认。（四）访问协调法 （五）情况介绍法。
2、简述我国项目监理机构在投资控制中的主要任务。答：（1） 在建设前期阶段进行可行性研究，协助业主对拟建项目进行市场调查和预测，编制投资估算，进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价和社会评价。（2） 在设计阶段，协助业主提出设计要求，用技术经济方法组织评选设计方案，协助设计单位开展限额设计工作，用价值工程等方法进行设计挖潜，编制本阶段资金使用计划，审查设计概预算。 （3） 在施工招投标阶段，准备与发送招标文件，编制工程量清单和招标工程标底；协助业主评审投标书，提出评标建议;协助业主与承包单位签订承包合同。 （4） 在施工阶段，依据施工合同有关条款、施工图等对拟建项目进行投资目标分解、编制资金使用计划、审核施工组织设计、审核已完工程实物量，审核已完工程结算单，当投资出现偏差时，分析原因，采取纠偏措施。
3、监理工程师应如何区分“工程延期”和“工程延误”？审批工程延期时应遵循那些原则？答：（1） 工程延期：如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权 提出延长工期申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间，并纳入合 同工期。 工程延误：由于承包单位自身的原因造成工期拖延，监理工程师有权要 求承包单位采取有效措施加快施工进度。承包单位需承担赶工的全部费用和误期 引起的损失。 （2） 审批工程延期的原则：①合同条件：监理工程师批准的工程延期必须符合合同条件；②影响工期：只有当所延长的时间超过其相应总时差时，才能批准;③实际情况：批准的工程延期必须符合实际情况。
4、进度控制的含义？进度、质量、投资（成本）三个控制目标的关系如何？答：1） 是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施，然后在进度计划的实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行，对出现的偏差情况进行分析，采取补救措施或调整、修改原计划再付诸实施，如此循环，直到建设工程竣工验收交付使用。最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用。①加快进度需增加赶工费，会加大成本;拖延工期要增加间接费也会加大成本。②提高质量标准要精工细做会加大成本；质量差要返工也会增加成本。③质量标准高会加大工期；质量差返工重做也会拖延工期。
5、划分流水施工段的目的是什么？应考虑哪些基本原则。答：（1）目的---在于保证不同工作队能在不同的工作面上同时进行施工，以实现连续均衡的流水施工条件。从而达到缩短工期的目的。2）原则：①各段的劳动量应大致相等，相差宜在15%以内；②以主导施工过程的组织为依据进行划分，且段数不宜过多；③有利于结构的整体，利用结构构造上的特点划分；④要有足够的工作面；⑤当分段又分层施工时，应使各队能够连续施工。
6、施工项目质量控制的对策是什么？答：①以人为本； ②控制投入品质量；③控制工序；④严把质量关；⑤预防为主；⑥防止变异。
7、工程质量控制包括那些内容？如若完成质量控制任务应抓好哪几个环节的工作？答：（1）工程质量控制包括内容：①确定控制对象；②规定控制标准；③制定具体的控制方法；④明确所用的检验方法；⑤实际进行检验；⑥说明实际与标准之间有差异的原因；⑦为解决差异而采取的行动。 （2）应抓好三个环节工作： ①对影响产品质量的各种技术和活动确立控制计划与标准，建立与之相应的组织机构；②要按计划和程序实施，并在实施活动的过程中进行连续检验和评定； ③对不符合计划和程序的情况进行处置，并及时采取纠正措施。
8、监理规划有何作用？答：（1）指导项目监理机构全面开展监理工作。 （2）监理规划是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。 （3）监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据 （4）监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料下载本文
