一、 单选题：
(1) 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为：[ D ]
A10-15%、B20-35%C、75-95%、D5-35%、E5-75%
(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：[ C ]
A500、 B5000、 C1500、 D3500
(3)工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：[ C ]
A生产准备费、 B土地征用及迁移补偿费、 C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费
(4)按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的[ C ]
A最低限额、 B最终限额、 C最高限额、 D规定限额
(5)工程造价咨询企业必须是依法取得《工程造价咨询企业资质证书》后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于[ D ]
A、30、60、 B、20、50、 C、10、40、 D、60、60
(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日?[ A ]
A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22
(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中(B)为分部工程顺序码。
A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位
(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由[ C ]提供的文件。
A工程造价中介机构、B工程招标代理机构、C招标人、D投标人
(9) [A]是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目、D、其他项目
(10) 投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在[ C ]
A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内
(11)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经(B)确认后作为结算依据。
A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人
(12)实行工程量清单报价宜采用[A]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。
A、固定单价 B、固定总价 C、成本加酬金 D、可调价格
(13)在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。
A、自然灾害 B、不可预见性灾害 C、设计变更及施工条件变更 D.性调整
(14)发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照( D )计价。
A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目
(15)规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以(C)计算。
A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度
C、基础垫层底面积乘以挖土深度 D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度
二、 多项选择选题：
(1)建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD ]
A建设项目的预备、筹建、设备购置、 B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、 竣工投产
(2) 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]：
A、运输工程项目、 B、能源工程项目、 C、物质文化生活需要的项目、 D、工业工程项目、 E、农田水利工程项目等
(3)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需[ABC]的社会平均消耗量，称为消耗量定额。
A、人工 B、材料 C、机械台班D、管理费E、利润
(4)咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ B ]并具有[ CE ]社会功能。
A、 第一产业、 B、第三产业、 C、服务和引导功能、 D、指导和引导功能、 E、联系功能
(5) 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ]
A、人工费和材料费、 B、施工机械使用费、 C、临时设施费和现场管理体费、 D、企业管理费、 E、其他直接费
(6) 临时设施费用内容包括[ ACDE ]等费用。
A、 临时设施的搭设、 B、照明设施的搭设、 C、临时设施的维修、 D、临时设施的拆除、 E、摊销
(7)工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ABCD]等。
A、建筑工程定额、 B、建筑安装工程费用定额、 C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额 E、施工定额
(8) 《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD]
A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性 E、通用性
( 9)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需(ABC)的社会平均消耗量，称为消耗量定额。
A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润
(10)不可竞争费用有(A、C、D、E、)。
A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费
C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费
(11)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经(B)确认后作为结算依据。
A、造价咨询机构 B、发包人 C、造价管理部门 D、投标人
(12)实行工程量清单报价宜采用[A]合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。
A、固定单价 B、固定总价 C、成本加酬金 D、可调价格
(13)在约定风险范围时，[C]不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。
A、自然灾害 B、不可预见性灾害 C、设计变更及施工条件变更 D.性调整
(14)发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照( D )计价。
A.分部分项工程项目 B.措施项目 C.其他项目 D.零星项目
(15)规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以(C)计算。
A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度
C、基础垫层底面积乘以挖土深度 D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度
二、 多项选择选题：
(1)建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：[ ACD ]
A建设项目的预备、筹建、设备购置、 B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、 竣工投产
(2) 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有[ ABDE ]：
A、运输工程项目、 B、能源工程项目、 C、物质文化生活需要的项目、 D、工业工程项目、 E、农田水利工程项目等
(3)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需[ABC]的社会平均消耗量，称为消耗量定额。
A、人工 B、材料 C、机械台班D、管理费E、利润
(4)咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于[ B ]并具有[ CE ]社会功能。
A、 第一产业、 B、第三产业、 C、服务和引导功能、 D、指导和引导功能、 E、联系功能
(5) 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括[ ABCE ]
A、人工费和材料费、 B、施工机械使用费、 C、临时设施费和现场管理体费、 D、企业管理费、 E、其他直接费
(6) 临时设施费用内容包括[ ACDE ]等费用。
A、 临时设施的搭设、 B、照明设施的搭设、 C、临时设施的维修、 D、临时设施的拆除、 E、摊销
(7)工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为[ABCD]等。
A、建筑工程定额、 B、建筑安装工程费用定额、 C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额 E、施工定额
(8) 《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面[ ABCD]
A、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性 E、通用性
( 9)由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需(ABC)的社会平均消耗量，称为消耗量定额。
A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润
(10)不可竞争费用有(A、C、D、E、)。
A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费
C、工程定额测定费 D、安全生产监督费 E、劳动保险费
(11)工程量清单应采用统一格式。由封面、[A]、[B]、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、[D]组成。
A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、E、综合费用计算表
(12)、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、[ BD ]，并考虑风险因素。
A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 E、其他项目费
(13)工程造价管理是 [ ABC ] 的保障。
A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 D、建筑安装费用 E、工程建设其他费用
(14)当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的[B D ]工程量应调整。
A、机械 B.模板 C.人工 D.脚手架 E、材料
(15)我国的法律形式具体包括：[BCDE]
A、主管部门的文件 B、行规 C、、法律 D、地方性法规 E、行政规章
(16)合同法规定：当事人订立合同有[E]种形式，其书面形式包括：[BCD]
A、五 B、合同书 C、信件 D、数据电文等 E、三
( 17)《中华人民共和国担保法》中规定的担保方式有：[ACD]
A、保证 B、书面 C、抵押和质押 D、留置和定金 E、口头
(18)施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人[CD]。
A、4 B、电文 C、8 D、书面 E、随便什么形式
(19)施工合同中的索赔及其争议的处理方法有[ACD]
A、协商谈判 B、中间人谈判 C、邀请中间人调解
D、向仲裁机构申请仲裁 E、行政机关裁决
(20)目前工程造价管理工作所需的意识[ A B ] 。
A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识
1 工程造价多次性计价有各不相同的计价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有( b )。
A 组合性 B 多样性 C 多次性 D 单件性
2 工程造价的两种含义包括，根据从业主和承包商的角度可以理解为( a )。
A 建设工程固定资产投资和建设工程发包价格 B 建设工程总投资和建设工程承发包价格 C 建设工程总投资和建设工程固定资产投资 D 建设工程动态投资和建设工程静态投资
3 2004年“关于印发浙江省计价规则和计价依据(2003版)的通知”是由( d )印发的。
A 浙江省建设厅 B 浙江省发展与改革委员会 C 浙江省财政厅 D 浙江省建设厅、浙江省发展与改革委员会、浙江省财政厅共同印发的
4 根据«建筑安装工程费用项目组成»(建标[2003]206号)文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费应计入( a )。
A 直接费 B 直接工程费 C 间接费 D 施工机构使用费
5 基本预备费的计算基数不包括( d )。
A 设备及工、器具购置费 B 建安工程费 C 工程建设其他费用 D 建设期贷款利息。
6 建设单位应当自领取施工许可证之日起( c )内开工。
A 一个月 B 二个月 C 三个月 D 四个月
7 工程造价咨询单位的资质要求，不包括( c )。
A 技术力量 B 注册资金 C 成立时间 D 办公条件
8 现金流量图可以全面、直观地反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括( c )。
A 现金注入的大小、方向和时间点 B 投入现金的额度、时间和回收点
C 现金流量的大小、方向和作用点 D 现金流出的额度、方向和时间点
9 某人存款1万，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%，则该笔存款的期限( b )。
A 10年 B 小于8年 C 8~10年之间 D 大于10年
10 已知名义利率为12%，一年计息12次，则半年的实际利率和名义利率分别为( a )。
A 6.2% ，6% B 12.7% ，12% C 5.83% ，6.2% D 6.35% ，6%
11 下列属于财务评价静态指标的是( a )。
A 投资利润 >利润率 B 动态投资回收期 C 净现值 D 内部收益率
12 下列说法是正确的是( b )。
A 折现率越大，净现值越大 B 折现率越大，净现值越小
C 折现率越小，净现值越小 D 净现值是折现率的递增函数
13 价值工程的核心是( a )。
A 功能分析 B 成本分析 C 费用分析 D 价格分析
14 某建设项目的风险水平超高，基准折现率的取值( b )。
A 越低 B 超高 C 应该考虑筹资成本 D 基准折现率与风险无关
15 不确定性分析方法的应用范围是( b )。
A 盈亏平衡分析既可用于财务评价，又可用于国民经济评价
B 敏感性分析可用于国民经济评价
C 盈亏平衡分析用于国民经济评价
D 敏感性分析不能用于国民经济评价
16 «建设工程工程量清单计价规范»(GB50500-2003)的性质属于( a )。
A 国家标准 B 行业标准 C 地方标准 D 推荐性标准
17 我国现行建筑安装工程费用构成中，材料的二次搬运费应计入( b )。
A 直接工程费 B 措施费 C 企业管理费 D 规费
18 按时我国的现行规定，施工单位所需的临时设施搭建费属于( b )。
A 直接工程费 B 措施费 C 企业管理费 D 工程建设其他费
19 下列税费中计入建筑安装工程费的是( A )。
A 教育费附加 B 外贸手续费 C 进口关税 D
21 下列费用属于措施费用的是( a )。
A 材料二次搬运费 B 联合试运转费 C 设备运杂费 D 差旅交通费
22 以下哪一项不应计入人工费( d )。
A 辅助工资 B 生产工人基本工资 C 生产工人工资性补贴 D 职工养老保险
23 下列不属于材料预算价格的费用是( d )。
A 材料原价 B 材料包装费 C 材料采购保管费 D 新型材料实验费
24 不包含在建筑安装工程费用的间接费中是( b )。
A 财务费 B 措施经费 C 企业管理费 D 工程定额测定费
25 建安工程造价中的税金不包括( b )。
A 营业税 B 所得税 C 城乡维护建设税 D 教育费附加
26 «浙江建设工程施工取定额(2003版)»的作用是( d )。
A 费用计算程序和施工取费计算规则是指导性的，而施工取费费率是指导性的
B 费用计算程序和施工取费计算规则是指令性的，施工取费费率也是指令性的
C 费用计算程序和施工取费计算规则是指导性的，而施工取费费率是指令性的
D 费用计算程序和施工取费计算规则是指令性的，而施工取费费率是指导性的
27 «建设工程工程量清单计价规范»中规定建筑工程的第一级分类码为( a )
A 01 B 02 C 03 D 04
28 工程量清单的提供者是( b )
A 建设主管部门 B 招标人 C 投标人 D 以上都是
29 按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括( c )。
A 利润 B 风险因素 C 规费 D 管理费
30 在工程量清单的其它项目清单中，应包括( d )。
A 环境保护费 B 夜间施工费 C 施工排水、降水费 D 材料购置费
31 按定额反映的生产要素消耗内容分类，可以把工程建设定额分为( d )。
A 劳动消耗定额、施工定额、投资估算指标
B 机械消耗定额、施工定额、建筑工程定额
C 材料消耗定额、机械消耗定额、施工定额
D 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
32 下列不属于施工定额特征的是( a )。
A 编制概算指标的基础 B 企业定额 C 分项最细、定额子目最多 D 基础性定额
33 确定机械台班定额消耗量时，首先应( a )。
A 确定正常的工作条件 B 确定机械正常生产率
C 确定机械工作时间的利用率 D 确定机械正常的生产效率
34 劳动定额的主要表现形式上时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是( d )。
A 关系 B 正比关系 C 互为相反关系 D 互为倒数
35 既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是( a )。
A 概算指标 B 概算定额 C 预算定额 D 施工定额
36 如下直接工程费的各项费用中计算公式不正确的是( b )。
A 人工费 = Σ(工日消耗量×日工资单价)
B 材料费 = Σ(材料消耗量×材料基价)
C 施工机械使用费 = Σ(施工机械台班消耗量×机械台班单价)
D 日基本工资 = 生产工人平均年工资/年平均法定工作日
37 夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费、夜间施工照明设备摊销、照明用电及( b )等费用。
A 夜间补助费 B 夜间施工降效 C 夜间劳保费 D 安全措施费
38 措施费中已完工程保护费包括成品保护所需机械费、材料费和( d )。
A 动力费 B 劳保费 C 临时设施费 D 人工费
39 工程量清单格式的组成内容不包括( a )
A 工程项目总价表 B 分部分项工程量清单 C措施项目清单 D 封面
40 在建设工程标底的编制过程中，不必考虑的因素是( a )。
A 建设单位的经济实力 B 工程项目的质量标准
C 工程项目的目标工期 D 建筑材料的市场价格
41 工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前( a )天。
A 7 B 10 C 14 D 20
42 使用软件计价时，采用工程量清单计价工作步骤与定额计价的主要区别有( d )。
A 输入工程量 B 定额换算 C 报表输出，形成造价文件 D选取清单项目编号
43 «建设工程施工合同(示范文本)»有三个附件，下列( c )不是附件的组成部分。
A 承包人承揽工程项目一览表 B 发包人供应材料设备一览表
C 工程量清单 D 工程质量保修书
44 联合共同承包的各方对承包合同的履行承担( d )责任。
A 各自 B 独自 C 共同 D 连带
45 投资决策各阶段投资估算误差要求最小的是( b )
A 初步可行性研究阶段 B 详细可行性研究
C 项目规划阶段 D 项目建议阶段
46 某建设项目建设期为3 年，其贷款分年均匀拨付，三年贷款额分别为300万元、400万元、500万元，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是( c )。
A 59.37 B 36 C 98.91 D 72
47 某项目建设期内第一年贷款1000万元，第2年贷款970万元，贷款在年内均衡发放，年利率3%，则第二年应计利息为( c d )万元。
A 45 B 59.1万元 C 59.55万元 D 60万元
48 按照«建设工程施工合同(示范文本)»规定，工程变更不包括( d )
A 施工条件变更 B 增减合同中约定的工程量
C 有关工程的施工时间和顺序的改变 D 工程师指令整改返修
49 关于施工图预算下列( c )的说法是不正确的。
A 是施工单位编制施工计划的依据 B 审查和熟悉施工图纸是施工图预算的重要步骤 C 有无施工组织设计并不重要 D 工程量计算必须按统一的计算规则进行
50 建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( a )。
A 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年
C 供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期
D 电气管线、给排水管道工程，为1年
51 将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。此结算方法是( c )
A 分段结算 B 竣工后一次结算 C 目标结算方式 D 其它方式结算
52 关于风险管理的程序正确是( a d )。
A 风险识别、风险监控、风险分析、风险评估、风险控制
B 风险识别、风险评估、风险分析、风险控制、风险监控
C 风险识别、风险控制、风险分析、风险评估、风险监控
D 风险识别、风险分析、风险评估、风险控制、风险监控
53 施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由( a )承担。
A 建设单位 B 建设单位、承包商 C 承包商 D 工程设计单位
54 采用软件计价时，下列( b )不是工料单价计价的主要步骤之一。
A 按分部输入定额及工程量 B 设置管理费率、利润率及风险费率
C 进行定额换算 D 设定费用表，计算工程造价
55 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质( b )许可的业务范围内承揽工程。
A 规定 B 等级 C 行业 D 专业
56 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( a )进行。
A 同一时间公开 B 单独确定时间公开 C 同一时间秘密 D 一定时间内公开
57 在合同解释中优先于其他文件的是( d )。
A 双方往来函件 B 中标人投标时递交的主要技术和商务文件
C 合同价格条款 D 合同补遗或合同谈判纪要
58 关于代理的种类，下列说法正确的是( b )。
A 代理有委托代理、法定代理和协议代理三种形式
B 代理有委托代理、法定代理和指定代理三种形式
C 代理有委托代理、指定代理和协议代理三种形式
D 代理有指定代理、法定代理和协议代理三种形式
59 招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是( c )。
A 招标人只通知一部分投标人参加开标
B 开标地点应当为招标人与投标人商定的地点
C 开标由招标人主持，邀请所有投标人参加
D 招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行
60 关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是( a )。
A 当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议
B 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
C 当事人没有订立仲裁协议，可以向人民起诉
D 当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民起诉
二、多项选择题
1 工程造价具有( bcea )职能。
A 调节 B 控制 C 评价 D 监督 E 预测
2 建设项目总投资主要分为两大部分，由( ae )组成。
A 固定资产投资 B 建筑安装工程费用 C 设备及工器具购置费
D 预备费 E 流动资产投资
3 下列费用中，不属于与未来企业生产经营有关的其他费用的是( a c )。
A 工程承包费 B 联合试运转费 C 办公和生活家具购置费
D 生产家具购置费 E 生产准备费
4 工程建设项目的经济评价主要分( ac )。
A 财务评价 B 市场评价 C 国民经济评价
D 技术评价 E 环境评价
5 下列属于投资方案动态评价指标的是( bcde )。
A 投资收益率 B 财务内部收益率 C 财务净现值率
D 净年值 E 财务净现值
6 下列费用中属于企业管理费的是( de )。
A 夜间施工增加费 B 已完工程及设备保护费 C 工程排污费
D 劳动保险费 E 工具用具使用费
7 建筑安装工程费用中直接工程应该包括( cde )。
A 临时设施费 B 安全施工费 C 人工费 D 材料费 E 施工机械使用费
8 根据我国现行税法的规定，可以计入建筑安装工程税费有( cd ab )。
A 房产税 B 车船使用税 C 教育费附加 D 营业税 E 固定资产投资方向调节税
9 根据建设部107令«建筑工程施工发包与承包计价管理办法»的规定，发包价与承包价的计算方法有( bd )。
A 人工费单价法 B 工料单价法 C 全费用单价法 D 综合单价法 E 人材机单价法
10 分部分项工程量清单构成包括( abcd )。
A 项目编码 B 项目名称 C 计量单位 D 工程数量 E 工程特征
11 工程量清单计价中分部分项工程量清单计价表中有综合单价一项，该综合单价应包括完成一个规定计量单位工程所需的( abce )
A 人工费 B 材料费 C 机械使用费 D 间接费 E 管理费
12 施工定额是建筑安装企业管理的基础，也是工程建设定额体系中的基础，主要由( bcd )部分组成。
A 工期定额 B 劳动定额 C 机械定额 D 材料定额 E 预算定额
13 按照主编单位和管理权限，可将建设工程定额分为( cd )
A 建筑工程定额 B 安装工程定额 C 企业定额 D 补充定额 E 行业通用定额
14 项目建议书阶段的投资估算的作用主要有( ae )。
A 是项目主管部门审批项目建议依据之一
B 是项目投资决策的重要依据
C 是研究分析项目投资经济效果的重要条件
D 其投资估算是建设项目投资的最高限额
E 对项目的规划、规模起参考作用
15 «建设工程施工合同(示范文本)»规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是( bce )。
A 设计变更超过原设计标准的，应报发包人批准
B 承包人在施工过程中更改施工组织设计的，应经工程师同意
C 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D 变更有关工程质量标准和工期属于设计变更
E 变更工程价款的报告应由承包人提出
16 确定工程变更价款时采用的方法有( abd )
A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款
B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C 合同中只有类似于变更工程的价格，由工程师确定
D 合同中没有适用或似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行
E 合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定
17 浙江省03版计价依据目前由“一个规则，三大系统，四部定额”组成，其中三个系统是指( abc )。
A 标准定额消耗量系统 B 市场价格信息发布系统 C 计算机辅助与应用系统
D 浙江省造价管理系统 E 数据库系统
18 «建设工程施工合同(示范文本)»由( abcd )组成。
A 协议书 B 通用条款 C 专用条款 D 工程量清单 E 中标通知书
19 根据我国建筑法规定，在实施建筑工程监理前，建设单位应当将( acd )书面通知被监理的建筑施工企业。
A 监理工程单位 B 监理的内容 C 监理的方法 D 监理的权限 E 监理的费用
20 浙江省新计价依据适用于( ab )
A 工程量清单综合计价法 B 传统工料单价法 C 综合测量法
D 概算定额法 E 工料测量法
一、单选题60分(在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分)
1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------( B )
A、 材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额
B、 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
C、 机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额
D、 资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额
2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------( B )
A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标
3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为( D )工日。
A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.36
4、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------( C )
A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数
B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/ 耐用总台班数
C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/ 耐用总台班数
D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数
5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法( D )的特点。
A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担
C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制
6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------( C )
A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码
7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合( A )确定
A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码
8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------( B )
A、 从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件
B、 从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件
C、 从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件
D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件
9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则--------------------------( C )
A、允许投标单位补充填写 B、视为废标
C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书
10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是------------------------------------------------------------------- ------( D )
A、 费用由工程师承担，工期由承包人承担
B、费用由承包人承担，工期由工程师承担
C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商
D、费用和工期由承包人承担
11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为( B )万元。
A、2.56 B、4 C、8 D、6
12、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是---------------------------------------------------( D )
A、 成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价
C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价
13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择-----------------------------------------------------------( B )
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适
14、施工图设计阶段的计价是( B )。
A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价
15、进口设备的原价是指( B )。
A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价
16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为( B )万元。
A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.83
17、在建设项目财务评价中，当财务净现值为( C )时，项目方案可行。
A.NPV>0 B.NPV<0 C.NPV≥0 D.NPV=0
18、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括( D )。
A.分部分项工程费 B.风险因素增加的费用
C.措施项目费 D.规费和税金
19、《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为( D )
A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用
20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是( D )
A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费
C.施工现场环境保护费 D.工程定额测定费
21、一般建筑工程的预付备料款不超过( C )。
A.当年工作量的10% B.当年工作量的15%
C.当年工作量的30% D.合同价的25%
22、承包方在工程变更确认后( B )内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
A.7天 B.14天 C.15天 D.28天
23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过( B )时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。
A.48小时 B.8小时 C.24小时 D.16小时
24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是( D )。
A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用
B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格
C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格
D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格
25、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有( B )。
A. 第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用
C.工程所需清理、修复费用
D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用
26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是------------------------( B )
A、 发包人未按时提供施工条件
B、 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用
C、 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h
D、 不可抗力事件
27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为( C )万元。
A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.25
28、下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更的论述正确的是( C )
A、 设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准
B、 增减合同中约定的工程量不属于设计变更
C、 改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更
D、 发包人要求更高的质量标准属于设计变更
29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留( C )的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。
A、10% B、15% C、3%~5% D、30%
30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为( D )万元。
A、900 B、1000 C、2500 D、3400
31、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是( C )
A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、监理单位
32、建设项目竣工决算包括的范围是------------------------------------------( B )
A、 从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用
B、 从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用
C、 建安工程费用和设备工器具购置费用
D、 建安工程费用和其他费用]
33、( A )主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。
A、 竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表
C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析
34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在( C )以内。
A、±30% B、±20% C、±10% D、±5%
35、建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指( B )
A、直接工程费中的人工费
B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费
C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费
D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费
36、以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为( A )
A、直接工程费+措施费+综合费用
B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费
C、人工费+机械费
D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单
37、《浙江省建设工程计价规则》适用于( C )
A、适用于工程量清单计价模
B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式
C、适用于定额计价模式
D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用
38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( C )
A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费
C、直接工程费中的材料费 D、间接费中的工具用具使用费
39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( D )
A、模板及支架费 B、大型机械设备进出场及安拆费
C、二次搬运费 D、材料检验试验费
40、下列哪一选项是正确的( D )
A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。
B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。
C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。
D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。
41、工程量清单表中项目编码的第四级为( D )
A、分类码 B、具体清单项目码 C、节顺序码 D、清单项目码
42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( C )
A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费
43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( B )
A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制
B、应作为招标文件的组成部分
C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成
44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是( B )
A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。
B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。
C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担
D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程
45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额(例如输入建筑定额8-10)进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过( C )中的增减换算可以调出增减换算窗口。
A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析
C、 鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮
46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为( D )。
A、mr B、(1+mr)m-1 C、r m D、(1+r/m)m-1
47、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有( B )。
A.第三方人员伤亡费用 B.承包人机械设备损坏费用
C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用
D.工程所需清理、修复费用
48、对工程招投标来说，( B )。
A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺
C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺
49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的( B )内开工。
A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月
50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指----------------------------------( D )
A、 预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额
B、 预算定额消耗量自身的误差
C、 预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额
D、 预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额
51、下列不能构成索赔原因的是----------------------------------------------------( D )
A、当事人违约 B、合同缺陷
C、合同变更 D、经工程师批准的承包商提出的变更
52、建筑安装工程费用由( C )构成。
A.直接费、间接费、盈利 B.企业管理费
C.直接费、间接费、利润和税金 D.直接工程费、间接费、利润和税金
53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑： ---------( A )
A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库
C、设置经济指标 D、自定义市场信息价
54、工程决算是由( A )编制的。
A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构
55、某工厂的炼钢车间是( A )。
A.单项工程 B.分部工程
C.单位工程 D.分项工程
56、在设计阶段对工程造价的管理是指( B )
A.编制标底 B.限额设计
C.设计变更 D.工程结算
57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是( D )。
A.投资利润率 B.投资利税率
C.平均报酬率 D.内部收益率
58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是( A )。
A.总价合同 B.单价合同
C.成本加酬金合同 D.FIDIC合同条件
59、无效合同从( B )之日起无法律效力。
A.被发现无效 B.合同订立
C.人民确认无效 D.仲裁机构确认无效
60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是( D )。
A.14天内 B.15天内
C.28天内 D.42天内
二、多选题40分(在下列备选答案中，至少有二个是正确的，请将正确答案的代码填入括号内，选全并选对得满分，不选、选错均不得分，少选但无错项得0.5分)
1、下列时间中应该计入定额时间的是--------------------------( AD )
A、休息时间 B、多余工作时间 C、施工本身造成的停工时间
D、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间
E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间
2、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次------------------( ACE )
A、建设项目综合指标 B、分部分项工程指标 C、单项工程指标
D、工序指标 E、单位工程指标
3、下列费用中不属于人工单价组成内容的有------------------( BCE )
A、生产工人的劳保福利费 B、生产工人的工会经费和职工教育经费
C、现场管理人员的工次 D、生产工人辅助工资 E、生产工人退休后的退休金
4、关于工程量清单说法正确的是--------------------------------( ACE )
A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单是投标文件的组成部分
C、工程量清单是合同的组成部分 D、工程量清单由投标人提供
E、 工程量清单由招标人提供
5、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题---------------------------------------------------------------------------( ABC )
A、 企业缺乏自主报价的能力
B、 缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度
C、 对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺
D、 不能向业主提供合理准确的报价信息
E、 不便于中标企业组织施工，控制成本
6、关于施工图预算，下列说法正确的有------------------( BCD )
A、 施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据
B、 施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算
C、 施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施
D、 施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算
E、 施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。
7、下列说法错误的是-----------------------------------------( BD )
A、 施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人
B、 承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利
C、 承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延
D、 增减合同中约定的工程量不属于工程变更
E、 更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更
8、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为----------------( AE )
A、工期索赔 B、时间索赔 C、经济索赔
D、利润索赔 E、费用索赔
9、竣工决算的内容主要包括-----------------------------------( ACDE )
A、竣工决算报告情况说明书 B、竣工决算财务报告
C、竣工财务决算报表 D、工程竣工图 E、工程造价比较分析
10、2003定额采用了量价分离的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取定的人、材、机价格，不作为计费基数。当进行工程投标报价、预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单价。那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式?( ABDE )
A、从价格包载价 B、网上询价
C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价 D、从文件载价
F、 直接手工修改市场价
11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围( ACD )。
A.脚手架 B.构成工程实体的材料费
C.材料二次搬运费 D.施工排水、降水费
E施工现场办公费
12、经济效果评价的动态评价指标有( BCD )。
A.投资收益率 B.内部收益率
C.净现值 D.净年值
E.利息备付率
13、基本预备费是以( ABC )之和为计算基数乘以基本预备费率。
A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费 D.铺底流动资金
E.建设期利息
14、《建设工程施工合同(示范文本)》条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有
( AB D )。
A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定
D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。
E. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定
15、在( ABDE )情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加 B.设计变更
C.质量事故 D.不可抗力
E.发包方不能按时支付工程款引起的停工
16、经济法律关系客体主要包括( ACD )。
A.物 B.权利
C.行为 D.智力成果
E.义务
17、工期索赔的计算主要有( DE )。
A.总费用法 B.实际费用法
C.修正总费用法 D.网络图分析法 E.比例计算法
18、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围( ACD )
A、脚手架 B、构成工程实体的材料费
C、材料二次搬运费 D、施工排水、降水费 E、施工现场办公费
19、工程造价的有效控制应遵循的原则包括( AC )。
A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 B.最优化控制
C.主动控制 D.以技术措施为主进行控制
E.以经济措施为主进行控制
20、成本加酬金合同的形式包括( ACDE )
A、成本加固定百分比酬金合同 B、成本加递增百分比酬金合同
C、成本加递减百分比酬金合同 D、成本加固定酬金合同
E、最高限额成本加固定最大酬金合同下载本文
